ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

Открытое Акционерное Общество «Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт» (), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить техническое обследование недостроенного каркасного здания производственно-лабораторного комплекса высотой Н=22м и объемом 42600 м³ г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, дом № 7 с целью определения возможности возобновлении незавершенного строительства (далее – работа), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненную работу .

1.2. Заключение о техническом обследовании здания Исполнитель готовит в соответствии с требованиями ГОСТ Р и СНиП.

1.3. Срок выполнения работ: до 30.08.2012 г.

1.4. Договор заключен на основании протокола заседания Комиссии по осуществлению закупок № ___ от «__» ________ 2012 г.

2. Цена договора

2.1. Цена Договора составляет _________ (____) руб. ___ коп., в том числе НДС ____%- _______ (____) руб. ___ коп.

2.2. Смета на техническое обследование здания приведена в Приложении к Договору.

2.3. Цена настоящего Договора включает все затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с выполнением работ и оформлением технического заключения обследования здания.

2.4. Цена работы, указанная в Приложении к Договору, является твердой, не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ оформляется Дополнительное Соглашение к Договору.

3. Порядок расчетов

3.1. Перед началом работ ЗАКАЗЧИК перечисляет аванс в размере __ % от суммы Договора. Окончательная оплата работы по настоящему Договору производится после подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Исполнитель одновременно передает ЗАКАЗЧИКУ 2 экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, техническое заключение обследования здания, счет-фактуру и счет на оплату. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ оплата по счету производится в течение 20 банковских дней.

4. Обязанности Сторон

4.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

4.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнить техническое обследование недостроенного каркасного здания производственно-лабораторного комплекса высотой Н=22м и объемом 42600 м³ г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, дом № 7 с целью определения возможности возобновлении незавершенного строительства.

4.1.2. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ результаты выполненных работ.

4.1.3. Передать ЗАКАЗЧИКУ техническое заключение обследования здания.

4.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

4.2.1. Обеспечить доступ к обследуемым конструкциям.

4.2.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ техническую документацию по объекту перед началом работ.

4.2.3. Оказывать организационное содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

4.2.4. Принять и оплатить выполненные в соответствии с требованиями Договора работы, либо представить мотивированный отказ от приемки.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ с приложением к нему документов, предусмотренных настоящим Договором. Акт сдачи-приемки работ подписывается представителями Сторон по Договору.

5.2. ЗАКАЗЧИК в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта сдачи - приемки работ и отчетных документов обязан представить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКОМ в приемке работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст.716 и ст.717 ГК РФ.

5.5. Датой для расторжения Договора считается дата письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором. Взаиморасчеты по расторгнутому Договору производятся по фактическим затратам, предъявленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№_________________

г. Красноярск «____»__________ 201_ г.

КрасноярскНИПИнефть», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и __________ «_______________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» , в лице ______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА

Если иное не определено в тексте Договора, используемые в Договоре, приложениях и соглашениях к нему термины, определения и сокращения имеют следующие значения:

Заказчик - лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации , которое поручает выполнение работ по настоящему Договору, принимает и оплачивает их результат.

Генподрядчик - лицо, которое на основании настоящего Договора обязуется выполнить (организовать выполнение) работ по обследованию строительных конструкций.

Стороны - лица, подписавшие Договор и выступающие в качестве «Заказчика» и «Генподрядчика» , соответственно.

Субподрядчик - лицо, которое «Генподрядчик» привлекает для выполнения отдельных работ по настоящему Договору на основании договора субподряда .

Договор - настоящий документ, наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу, со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

Договорная цена - Стоимость работ, подлежащая выплате «Генподрядчику» , в соответствии с условиями настоящего Договора.

Работы по обследованию строительных конструкций – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Место проведения работ – определенная «Заказчиком» территория, на которой «Генподрядчик» осуществляет проведение работ по обследованию строительных конструкций.

Техническое задание на выполнение работ по обследованию строительных конструкций (Техническое задание) - документ, утверждаемый «Заказчиком» и согласованный с «Генподрядчиком», в котором содержатся сведения и данные о наименовании и назначении объекта, виде строительства (новое строительство, реконструкция и т. д.), сведения о стадийности (этапе работ), целях и видах работ по обследованию строительных конструкций, а также требования, которым должен следовать «Генподрядчик» при выполнении работ.

Техническая документация – результат обследования строительных конструкций, отчетная документация о выполнении работ по обследованию строительных конструкций, состоящая из текстовой и графических частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. «Генподрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы по обследованию строительных конструкций по объекту:

«Капитальный ремонт фермовых переходов магистрального нефтепровода "Ванкорское месторождение - НПС "Пурпе" на 104,4, 195, 215км»___

(указать местонахождение объекта строительства)

в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору), Календарным планом выполнения работ (Приложение к настоящему Договору), условиями настоящего Договора и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Техническое задание должно быть утверждено «Заказчиком» , согласовано «Генподрядчиком» и оформлено Сторонами в качестве приложения к настоящему Договору (Приложение).

2.3. В Техническом задании Сторонами настоящего Договора согласовываются сведения и данные о наименовании и назначении объекта, виде строительства (новое строительство, реконструкция и т. д.), сведения о стадийности (этапе работ), целях и видах работ по обследованию строительных конструкций, а также требования, которым должен следовать «Генподрядчик» при выполнении работ.

2.4. Техническое задание может выдаваться как на весь комплекс по обследованию строительных конструкций, так и раздельно по видам по обследованию строительных конструкций и стадиям проектирования.

2.5. «Генподрядчик» на основании Технического задания обязан подготовить, утвердить и согласовать с «Заказчиком» Программу выполнения обследования строительных конструкций, которая оформляется Сторонами в качестве приложения к настоящему Договору (Приложение).

2.6. Право «Генподрядчика» на выполнение работ по настоящему Договору подтверждается Свидетельством члена СРО (саморегулируемая организация) о допуске к работам по обследованию строительных конструкций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________ от «____» _______ 20__ г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору носит договорной характер, устанавливается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к настоящему Договору) и составляет _________________ (сумма прописью ) руб. ___коп., в том числе НДС (18%) - _______________ (сумма прописью ) руб. ___коп.

Всего, с учетом НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет – ____________ (сумма прописью ) руб. ___ коп.

3.2 Договорная цена, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, Приложении № 3 к настоящему Договору является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев выполнения «Генподрядчиком» дополнительных работ, состав и объем которых согласуется Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

3.3. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), стоимость работ по настоящему Договору будет изменена (уменьшена или увеличена) от даты изменения ставки налога, о чем Сторонами настоящего Договора подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору:

Начало работ: «___» ________ 201__ г.;

Окончание работ: «___» _______ 201__г.

4.2. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ, с указанием стоимости работ по каждому этапу, а также сроки выдачи Технической документации согласовываются Сторонами настоящего Договора в Календарном плане (Приложение к настоящему Договору).

«Генподрядчик» несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, установленных Календарным планом.

4.3. Изменение сроков выполнения работ производится по согласованию Сторон с обязательным оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего сведения о новых сроках начала и окончания отдельных этапов работ или новый Календарный план выполнения работ.

4.4. В случае досрочного выполнения работ по настоящему Договору «Заказчик» имеет право принять их у «Генподрядчика» и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. В соответствии с настоящим Договором «Генподрядчик» обязан :

5.1.1. Передать «Заказчику» в момент заключения настоящего Договора заверенную нотариально, либо печатью и подписью надлежащим образом уполномоченного должностного лица «Генподрядчика» копию Свидетельства № ____________ о допуске к работам по обследованию строительных конструкций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , выданного «___» _________ 201__ г. саморегулируемой общественной организацией _________________ (указать название ).

5.1.2. Согласовать Техническое задание в течение пяти 5 (пять ) рабочих дней от даты его получения от «Заказчика».

5.1.3. Разработать, утвердить и согласовать с «Заказчиком» Программу выполнения обследования строительных конструкций в сроки, не позднее 7 (семь ) рабочих дней от даты согласования утвержденного «Заказчиком» Технического задания.

5.1.4. Выполнить работы по обследованию строительных конструкций согласно утвержденному Техническому заданию, Программе выполнения обследования строительных конструкций и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.5. Применять при выполнении обследования строительных конструкций средства измерения, прошедшие метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.6. Подготовить и передать «Заказчику» Техническую документацию в порядке и сроки, установленные Договором.

5.1.7. Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца, а также по отдельным запросам «Заказчика» и в сроки, установленные в таких запросах, предоставлять «Заказчику» информацию о ходе выполнения работ.

5.1.8. При выполнении работ неукоснительно соблюдать условия и положения Технического задания, Программы выполнения обследования строительных конструкций, требования действующего законодательства Российской Федерации, а в случае возникновения противоречий между ними - незамедлительно письменно уведомить об этом «Заказчика» и приостановить выполнение работ до получения от него соответствующих указаний (отступление от Технического задания осуществляется «Генподрядчиком» только с письменного согласия «Заказчика») .

5.1.9. Незамедлительно письменно информировать «Заказчика» о необходимости проведения дополнительных работ, вызванных изменением исходных данных, не учтенных в Техническом задании.

5.1.10. Своевременно и за свой счет устранять недостатки, выявленные «Заказчиком» в ходе выполнения работ и при их приемке, а также в Технической документации.

5.1.11. Подать заявление и все необходимые документы для проведения государственной экспертизы результатов обследования строительных конструкций, заключить договор на ее проведение, оплатить стоимость экспертизы, а также получить положительное заключение государственной экспертизы о соответствии Технической документации требованиям технических регламентов.

В случае выявления в Технической документации недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей схем), которые не позволяют государственному экспертному органу принять соответствующее решение о выдаче положительного заключения, «Генподрядчик» обязан за свой счет и в установленные экспертным органом сроки устранить выявленные недостатки.

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, «Генподрядчик» обязан, за свой счет, в максимально короткие сроки, устранить выявленные недостатки и подать заявление и документы на проведение повторной государственной экспертизы, заключить договор на ее проведение и оплатить ее стоимость.

5.1.12. Не передавать Техническую документацию третьим лицам без письменного согласия «Заказчика» .

5.1.13. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором принять от «Заказчика» ксерокопии внутренних локальных нормативных документов «Заказчика» , заверенных печатью «Заказчика» , содержащих требования в области промышленной, экологической и пожарной безопасности , охраны труда и по обеспечению внутреннего порядка (пропускной и объектный режим) на объектах «Заказчика» .

5.1.14. Соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах «Заказчика» (Приложение к настоящему Договору), а также обеспечить соблюдение указанных требований работниками субподрядной(ых) организации(ий), привлекаемой(ых) к выполнению работ по настоящему Договору.

Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием настоящего Договора.

В случае неоднократного нарушения со стороны «Генподрядчика» требований внутренних локальных нормативных документов, указанных в подпункте 5.1.13., а также требований, содержащихся в Приложении № 5 к настоящему Договору, «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.1.15. В письменной форме согласовывать с «Заказчиком» Перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по обследованию строительных конструкций.

5.2. В соответствии с настоящим Договором «Заказчик» обязан:

5.2.1. Утвердить Техническое задание на проведение работ по обследованию строительных конструкций, согласовать его с «Генподрядчиком» и, в сроки, не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора, предоставить Техническое задание «Генподрядчику».

5.2.2. Обеспечить работников «Генподрядчика» (работников привлеченной(ых) им субподрядной(ных) организации(ий)), а также принадлежащий «Генподрядчику» (привлеченному(ым) им субподрядчику(ам)) транспорт пропусками установленной формы в соответствии с требованиями внутренних локальных нормативных документов «Заказчика» .

5.2.3. В течение 5 (пять) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора передать «Генподрядчику» по Акту приема-передачи (Приложение) нижеследующие внутренние локальные нормативные документы «Заказчика» :

а)______________________________________________________________________________ .

(указать наименование документа, номер и дату утверждающего документа, орган управления , утвердивший документ)

б)______________________________________________________________________________ .

в)______________________________________________________________________________ .

(указать наименование документа, номер и дату утверждающего документа, орган управления, утвердивший документ)

5.2.4. Предоставлять «Генподрядчику» на возмездной основе, при наличии производственных возможностей и на основе заключенных с ним дополнительных соглашений к настоящему Договору:

Места в общежитиях и вахтовых поселках для проживания работников «Генподрядчика» и работников привлеченной(ых) им субподрядной(ых) организации(ий) на период исполнения настоящего Договора;

Организацию питания для работников «Генподрядчика» и работников, привлеченной(ых) им субподрядной(ых) организации(ий) на месте проведения работ;

Транспортные средства для доставки работников «Генподрядчика» и привлеченной(ых) им субподрядной(ых) организаций(ий) к месту проведения работ.

5.2.5. Принять у «Генподрядчика» результаты работ и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Договором.

5.2.6. Привлечь «Генподрядчика» к участию в деле по иску, предъявленному к «Заказчику» третьим лицом в связи с недостатками составленной Технической документации или выполненных работ по обследованию строительных конструкций.

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

6.1. «Заказчик» вправе осуществлять текущий контроль и надзор за ходом, качеством и соблюдением сроков выполняемых «Генподрядчиком» (привлеченным(и) им субподрядчиком(ами)), работ по обследованию строительных конструкций, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Генподрядчика» (субподрядчика(ов)).

6.2. «Заказчик» , обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или вызвать их недостатки, обязан немедленно заявить об этом «Генподрядчику» .

6.3. «Генподрядчик» обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Заказчика» в случае, если они не противоречат условиям настоящего Договора.

6.4. «Генподрядчик» , ненадлежащим образом выполнивший работы по настоящему Договору, не вправе ссылаться на то, что «Заказчик» не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приемка результатов завершенных этапов работ по настоящему Договору производится «Заказчиком» в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение к настоящему Договору), требованиями Технического задания (Приложение к настоящему Договору), Программой выполнения обследования строительных конструкций.

7.2. «Генподрядчик» в сроки, установленные в Календарном плане выполнения работ, направляет «Заказчику» с сопроводительным письмом и Актами приемки работ по законченным этапам разработанную Техническую документацию в 4 (четырех) оригинальных экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на компакт-диске в электронном виде в формате PDF и в редактируемых форматах DWG, DOC и т. д.

7.3. «Заказчик» в течение 10 (десять ) календарных дней от даты получения документации, указанной в пункте 7.2. настоящего Договора, обязан рассмотреть ее и:

Либо принять Техническую документацию и направить «Генподрядчику» подписанные Акты приемки работ по законченным этапам;

Либо отказаться от подписания Актов приемки работ по законченным этапам и направить в адрес «Генподрядчика» перечень замечаний, подлежащих устранению.

7.4. «Генподрядчик» за свой счет устраняет недостатки в Технической документации в течение 20 (двадцать ) календарных дней с момента получения соответствующего перечня замечаний «Заказчика» .

7.5. После устранения «Генподрядчиком» недостатков в Технической документации «Заказчик» производит приёмку результатов выполненных работ в порядке, предусмотренном пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Договора.

7.6. По договоренности Сторон, оформляемой в виде соглашения к настоящему Договору, «Генподрядчик» за дополнительную плату производит тиражирование и передачу «Заказчику» Технической документации (отдельных ее разделов) в количестве, установленном таким соглашением.

7.7. «Заказчик» , принявший работу, не лишается права ссылаться на ее недостатки, которые будут обнаружены в ходе использования Технической документации при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

8. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ

8.1. «Заказчик» в течение 60 (шестьдесят) банковских дней с даты подписания соответствующих Актов приемки работ по законченным этапам (при условии представления документов, указанных в п. 8.2. настоящего Договора), оплачивает «Генподрядчику» стоимость фактически завершенных этапов работ, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение к настоящему Договору), путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Генподрядчика» .

8.2. «Генподрядчик» обязан передать «Заказчику» в срок, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем окончания этапа выполнения работ, надлежаще оформленные счета-фактуры.

8.3. В случае возникновения необходимости в выполнении работ, не предусмотренных настоящим Договором, «Заказчик» и «Генподрядчик» заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием видов и объема таких работ, сроков их выполнения и их стоимости. При этом «Заказчик» не несет обязательств по оплате стоимости таких дополнительных работ, в случае, если «Генподрядчик» приступает к их выполнению по собственной инициативе, без заключения соответствующего дополнительного соглашения с «Заказчиком» .

8.3. Стороны обязуются ежеквартально, по состоянию на 5 число месяца, следующего за отчетным периодом, проводить сверку взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода.

8.4. Акт сверки взаимных расчетов оформляет «Генподрядчик» и предоставляет «Заказчику» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах. При возникновении разногласий по Акту сверки, стороны обязуются урегулировать их и подписать Акт не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8.5. «Генподрядчик» обязан в течении 30 (тридцати) дней с момента получения документов, подтверждающих расходы «Заказчика» оплатить услуги, указанные в пункте 5.2.4. настоящего Договора.

9. ГАРАНТИИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

9.1. «Генподрядчик» гарантирует, что:

9.1.1. Третьи лица не смогут воспрепятствовать выполнению работ по настоящему Договору или ограничить их выполнение в какой либо части.

9.1.2. Работы по обследованию строительных конструкций будут выполнены в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ, в строгом соответствии с утвержденным «Заказчиком» Техническим заданием.

10. ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

10.1. Исключительные права, предусмотренные Частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, топологии и секреты производства, разработанные, созданные, полученные при выполнении настоящего Договора, а также право на получение патента на созданные изобретения, принадлежат «Заказчику» .

«Заказчик» имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.

10.2. «Генподрядчик» самостоятельно и за свой счет оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам изобретения, полезной модели или промышленного образца, топологии и секрета производства и не имеет права использовать указанные результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд, а также при оказании услуг третьим лицам.

10.3. Все права на использование и распоряжение архитектурно - планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными «Генподрядчиком» в ходе работ по настоящему Договору, а также права на кальки, чертежи, схемы и другие документы, принадлежат «Заказчику» .

10.4. После приемки «Заказчиком» от «Генподрядчика» разработанной Технической документации ее собственником становится «Заказчик» , который вправе распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.

10.5. «Генподрядчик» заверяет «Заказчика» , что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с «Генподрядчиком» (субподрядчиком(ами)) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров , таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование Технической документации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.2. В случае нарушения договорных обязательств:

11.2.1. «Генподрядчик» несет ответственность за:

Нарушение сроков выполнения работ, установленных Календарным планом выполнения работ и, уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере 0,1 % от договорной стоимости своевременно невыполненного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти ) от стоимости своевременно невыполненного этапа работ;

За задержку сроков устранения недостатков в Технической документации (п. 7.4 настоящего Договора) и уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере 0,1 % от договорной стоимости непринятого этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти ) от стоимости непринятого этапа работ;

За несвоевременное представление на согласование «Заказчику» Программы выполнения

обследования строительных конструкций и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один

За несвоевременное согласование с «Заказчиком» Технического задания и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один ) от стоимости работ по настоящему Договору;

За несвоевременное представление счетов-фактур и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один ) от стоимости этапа работ, по которому должна была быть выставлена счет-фактура;

За нарушение сроков составления и подписания Актов сверок и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один ) от стоимости этапов работ, по которым должна была быть произведена сверка;

За нарушение сроков представления информации о ходе выполнения работ и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один) от стоимости работ по настоящему Договору;

За привлечение к исполнению настоящего Договора субподрядчика(ов), не согласованных с «Заказчиком» в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 12 настоящего Договора и, уплачивает «Заказчику» штраф в размере 10 % (десять ) от стоимости работ по настоящему Договору;

За ненадлежащее составление Технической документации и выполнение работ по обследованию строительных конструкций, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также эксплуатации объекта, созданного на основе Технической документации и данных обследования строительных конструкций и, по требованию «Заказчика» , безвозмездно переделывает Техническую документацию, производит необходимые работы по обследованию строительных конструкций, а также возмещает «Заказчику» причиненные убытки.

11.2.2. «Заказчик» несет ответственность за:

За задержку приемки работ по оконченному этапу и уплачивает «Генподрядчику» неустойку (пеню) в размере 0,01 % от стоимости, предъявленных к приемке работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти) от стоимости предъявленных к приемке работ;

За задержку расчетов за выполненные работы (этапы работ) и уплачивает «Генподрядчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости своевременного неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти ) от стоимости своевременно неоплаченного этапа работ.

11.3. Установленные меры имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного признания требования (претензии).

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

11.4. Сверх штрафов и (или) неустойки «Генподрядчик» возмещает «Заказчику» все вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора убытки, в том числе упущенную выгоду .

11.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает «Генподрядчика» от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

11.6. В случае отказа «Генподрядчика » от предоставления Информации, согласно п.18.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации «Заказчику» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

11.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Договору) «Генподрядчик» направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 18.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».

12. СУБПОДРЯДЧИКИ

12.1. «Генподрядчик» вправе с письменного согласия «Заказчика» привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчика(ов)).

При этом «Генподрядчик»:

- в полном объеме несет ответственность за качество и сроки выполняемых Субподрядчиком(ами) работ;

Гарантирует наличие у привлекаемого(ых) им Субподрядчика(ов) всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ по Договору, а так же Свидетельства члена СРО о допуске к работам по обследованию строительных конструкций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

12.2. В течение 10 (десяти) дней от даты подписания настоящего Договора «Генподрядчик» представляет на согласование «Заказчику» Перечень субподрядных организацией с указанием выполняемых ими работ по настоящему Договору.

«Заказчик» в течение 5 (пяти ) рабочих дней от даты получения Перечня субподрядных организаций согласовывает привлечение указанного(ых) в нем Субподрядчика(ов) к выполнению работ по настоящему Договору, либо направляет «Генподрядчику» мотивированный отказ.

В период производства работ по настоящему Договору «Генподрядчик» обязан предварительно письменно согласовать с «Заказчиком» замену утвержденной(ых) последним Субподрядной(ых) организации(ий), а равно привлечение новой(ых) (дополнительно к ранее заявленной(ым)) Субподрядной(ых) организации(ий).

12.3. «Заказчик» принимает исполнение обязательств «Генподрядчика», осуществленных силами третьих лиц (Субподрядчика(ов)), как выполненные силами «Генподрядчика».

12.4. «Генподрядчик» обязан включить во все договоры, заключаемые им с Субподрядной(ыми) организацией(ями), положения, которые соответствуют и были бы
не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора.

12.5. По запросу «Заказчика» «Генподрядчик» обязан в любое время предоставить ему список всех своих Субподрядчиков, если таковые имеются, а также информацию, касающуюся оплаты за выполненные Субподрядчиком(ами) работы по настоящему Договору.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

13.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

Стороны соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

13.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

13.4. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

13.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

13.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными представителями Сторон.

13.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

14.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 14.1. настоящего Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного государственного органа.

14.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору, ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

14.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.

В случае расторжения Договора по причинам действия обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков (расходов).

15. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, что таковые составлены в письменной форме в виде соответствующего соглашения к Договору, подписанного полномочными представителями Сторон.

15.2. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента указанного изменения.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых ими по Договору.

16.2. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от «Генподрядчика» , а равно невозможность или нецелесообразность продолжения работ, каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону о приостановке работ.

В течение 5 (пяти ) рабочих дней от даты получения указанного уведомления одной из Сторон, «Заказчик» и «Генподрядчик» обязаны принять совместное решение о целесообразности дальнейшего проведения работ, необходимости внесения изменений в условия настоящего Договора или его расторжении.

16.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

16.4. «Заказчик» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:

В любое время, до момента подписания Акта приемки работ по законченным этапам, уплатив при этом «Генподрядчику» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения Договора;

Если «Генподрядчик» в установленные настоящим Договором сроки не приступает к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный «Заказчиком» срок для устранения недостатков, «Генподрядчик» не произведет устранение таковых;

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми;

В случае прекращения действия Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного «Генподрядчику» ; аннулирования лицензии(ий) «Генподрядчика» , полученных им на выполнение лицензируемых видов деятельности по настоящему Договору; принятия актов государственных органов и саморегулируемых организаций (в рамках действующего законодательства Российской Федерации), лишающих «Генподрядчика» права на производство работ по настоящему Договору;

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

О дате предполагаемого расторжения Договора, по основаниям, указанным в настоящем пункте, «Заказчик» обязан письменно уведомить «Генподрядчика» не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора

При этом «Генподрядчик» на дату расторжения настоящего Договора, указанную в уведомлении «Заказчика» или иную указанную в таковом дату:

Прекращает выполнение работ по настоящему Договору;

Передает «Заказчику» фактически выполненные результаты работ, а также смету на фактически выполненный объем работ и Акт сверки взаимных расчетов.

«Заказчик» в течение 5 (пяти ) рабочих дней от даты получения указанных документов обязан рассмотреть таковые, подписать Акт сверки взаимных расчетов, либо направить «Генподрядчику» мотивированный отказ от его подписания.

Окончательный расчет за фактически выполненный «Генподрядчиком» объем работ производится «Заказчиком» в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов. Оплата работ, выполненных «Генподрядчиком» после даты расторжения настоящего Договора, а также возмещение убытков, причиненных прекращением настоящего Договора, «Генподрядчику» не производится.

16.6. В случае изменения или расторжения настоящего Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:

В случае изменения Договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

В случае изменения или расторжения Договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

В случае одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Договора – с момента истечения срока, указанного в уведомлении о расторжении Договора.

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона настоящего Договора, получившая претензию должна рассмотреть таковую по существу в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты ее получения.

17.2. В случае неполучения ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок, а равно отказ одной из Сторон в удовлетворении претензионных требований, все споры, связанные с исполнением Договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края .

18. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица , работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

18.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки , коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

§ предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами ;

§ предоставление каких-либо гарантий;

§ ускорение существующих процедур;

§ иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

18.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

18.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

18.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

18.7. В целях проведения антикоррупционных проверок «Генподрядчик» обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу «Заказчика» предоставить «Заказчику» информацию о цепочке собственников «Генподрядчика» , включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников «Генподрядчика» включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах «Генподрядчик» обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента ) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес «Заказчика» путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения «Заказчиком» почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

18.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

18.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

18.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами, в том числе любые преддоговорные документы, связанные с согласованием условий Договора, теряет силу.

19.2. «Генподрядчик» не вправе без письменного согласия «Заказчика» переуступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, как в части, так и полностью.

19.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями Договора, а также действующим законодательством РФ.

19.4. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением оригиналов документов в срок, не позднее 5 (пяти) дней от даты их подписания, заказным письмом с уведомлением о вручении по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.

19.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:

Приложение – Техническое задание.

Приложение – Календарный план выполнения работ.

Приложение – Протокол согласования договорной цены.

Приложение – Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах «Заказчика» .

Приложение – Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Приложение – Форма Акта приема-передачи ЛНД

21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: -КрасноярскНИПИнефть» Юридический адрес: Российская Федерация, В Почтовый адрес: Российская Федерация, В Электронный адрес: *****@***ru Тел. 8(3 Факс 8 (3 Банк: Банк развития регионов», г. Москва	ГЕНПОДРЯДЧИК: _______________________ (название компании ) Юридический адрес: ______________________ __________________________________________ Почтовый адрес: __________________________ __________________________________________ Электронный адрес: _______________________ Банк: ____________________________________ (наименование банка ) __________________________________________ (банковские реквизиты )
ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА:	ОТ ИМЕНИ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
______________________()	______________________(наименование должности или реквизиты доверенности )
Ф. И.О.)	__________________________________(Ф. И.О.)

Техническим обследованием называют комплекс мероприятий, включающий контроль, испытания, анализ и оценивание конструктивных элементов объекта. Выполняют его с целью определить эксплуатационные качества здания, требуется проведение ремонта, либо реконструкции. Также он необходим при определении причины аварий, а также для прогнозирования будущих возможных ситуаций.

Техническое обследование

Заказчик, заключивший договор на , должен быть уверен в том, что у исполнителя достаточный уровень знаний. В процессе обследования специалисты определяют состояние основных элементов здания, выявляют дефекты и причины их появления, выясняют, как они сказываются на эксплуатационных свойствах объекта. Проведя диагностику, специалисты составляют прогноз на будущее.

Клиенту следует заказать техническое обследование здания:

В случае, если запланирована его реконструкция;

Если требуется выяснить, есть ли у здания дефекты и как они повлияют на его эксплуатацию в будущем;

В случае, если в здании произошла авария;

Если проект по строительству был заморожен в течение длительного периода времени.

Начало работ

Прежде, чем заключить договор на техническое обследование здания , требуется подготовить задание. В этом задании клиент указывает причины проведения обследования, его цель и ориентировочные результаты по окончании. В обязательном порядке заказчик указывает то, как планирует эксплуатировать объект по окончании реконструкции. Желательно, чтобы в задании были указаны предполагаемые исполнители, имеющееся у них оборудование, стоимость проведения работ и так далее.

Сначала нужно провести рекогносцировочное обследование участка и полный осмотр самого объекта. Затем специалисты изучают все этапы проектирования и выявляют конструктивные решения. Также они изучают строительные материалы, которые использовались при возведении здания.

Обследование может происходить как в два этапа: предварительное и детальное, так и в один. Все зависит от поставленной задачи, от того, в каком состоянии находится объект и его конструкции, от квалификации специалистов. При этом, часто учитывается и то, что цена детального обследования достаточно высока.

Документы для проверки

Договор на техническое обследование здания – не единственный нужный документ. Помимо него есть еще ряд обязательной документации. Заказчик должен предоставить акт сдачи объекта в эксплуатацию, акт на выполнение нужных работ, все требуемые сертификаты на строительные материалы, журнал проведения работ, паспорт объекта, свидетельства проведенных ранее ремонтов, исполнительная геодезическая документация в строительстве здания и так далее.

Во время предварительного обследования изучается документация, которую удалось достать. В случае отсутствия нужных данных, специалистам могут понадобиться услуги геодезиста, геолога, инженера. Им требуется определить наличие деформаций, выявить недостатки конструкции, создать чертеж объекта.

Смета на детальное обследование включает в себя большое количество проводимых мероприятий. Это и геологические, и гидрогеологические, и геодезические изыскания, проведение испытаний и многое другое.

Договор на техническое обследование зданий с компанией ООО «Геолог» может быть составлен после получения точной сметы расходов. Для этого достаточно прислать техническое задание. Мы предлагаем также исследовательские мероприятия для любого типа здания и успешно работаем по следующим городам и регионам: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ярославская область, Тульская область, Тверская область, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Владимирская область, Нижегородская область, Воронежская область, Курская область, Тамбовская область, Белгородская область, Пензенская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Псковская область.

Договор

на инженерное обследование здания

Россия, г. Москва _________ 2011 г.

ООО "Иванов" , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров" , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

I . Предмет договора

1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика инженерное обследование стропильных конструкций и перекрытий здания, расположенного по адресу: ____________.

2. Результатом работ должно являться заключения и технические решения.

3. Работы выполняются на основании задания Заказчика. Стоимость подготовки Задания включена в стоимость работ по Договору и отдельной оплате не подлежит.

4. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

II . Стоимость работ, порядок расчетов

5. Стоимость работ по Договору составляет ____________, в том числе НДС – 18% - ________.

6. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит. В случае значительного увеличения объема работ изменение Цены Договора возможно лишь путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, которое после подписания становиться его неотъемлемой частью.

7. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение пяти рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, и производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты выполненных работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

III . Сроки

8. Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору – __________________;

Срок окончания работ по Договору – _______________.

9. Срок сдачи-приемки работ: с ____________ по ______________.

IV . Обязательства сторон

10. Подрядчик обязан:

а) выполнить все выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором

в объеме и в сроки, предусмотренные Договором;

б) по окончании работы передать ее результат Заказчику;

в) предоставлять возможность Заказчику в любое время проверять ход и качество выполняемой работы.

г) согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

11. Заказчик обязан:

а) в сроки, указанные в статье 6 Договора принять результат работы, а при обнаружении отступлений недостатков немедленно уведомить об этом Подрядчика.

б) произвести оплаты выполненных работ в соответствии с разделом II Договора;

в) оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

V .Порядок сдачи и приемки работ

12. Сдача результата работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

13. В случае выявления несоответствия результата работы условиям Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и передаёт его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 7 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

14. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ или акта устранения недостатков (при их наличии).

VI . Обстоятельства форс – мажора. Порядок разрешения споров

15. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные действия.

16. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

17. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

18. Стороны договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из договора, в том числе споры о признании договора недействительным (ничтожным), незаключенным передаются на рассмотрение постоянно действующего третейского суда при торгово-промышленной палате самарской области (далее – третейский суд). Решение третейского суда является окончательным и подлежит добровольному исполнению в течение месяца со дня вынесения решения.

19. Стороны обязуются с течение десяти дней с момента возбуждения третейского разбирательства назначить по одному арбитру не из списка судей третейского суда, которые в течение десяти дней избирают председательствующего арбитра по делу, также не из списка судей третейского суда. Арбитр считается назначенным, если в течение десяти дней с момента получения уведомления о возбуждении третейского разбирательства в третейский суд поступило ходатайство стороны о назначении конкретного арбитра, либо передаче права на назначение единоличного арбитра председателю третейского суда.