Договор на демонтаж металлоконструкций. Договор подряда на проведение демонтажных работ

В современном мире сфера строительства активно развивается, появляются новые постройки из новых более технологичных материалов, которые позволяют сэкономить время и средства на строительство. В связи с этим демонтаж зданий стал пользоваться большой популярностью у подрядных организаций. Старые жилые дома, реконструкция промышленных объектов требует своевременных работ по сносу и постройке нового здания. И специалисты в этой области, стараются осуществлять как частичный, так и полный снос объекта.

Скачать договор подряда на демонтаж здания можно по ссылкам: .

Преимущества договора на демонтаж здания

  • высококвалифицированные операторы-водители;
  • наличие разрешительной документации на проведения работ;
  • доступные и гибкие цены от собственника техники.

Как правило, прежде чем заключить договор на демонтаж здания, строительные организации выбирают подрядчика, исходя из нескольких критериев: цена, наличие спецтехники, опыта и разрешительной документации.

Большинство современных конструкций возведено из твердых материалов, что несколько усложняет сам процесс демонтажа и требует профессионального подхода.

Компания производит необходимые работы в соответствии с запросами клиентов и должна выполнить их максимально эффективно. Перечень объектов, которые демонтируют специалисты компании:

  1. Промышленные строения;
  2. Жилые здания;
  3. Аварийные и ветхие сооружения;
  4. Опоры и конструкции;
  5. Фундамент;
  6. Бетонные, деревянные и кирпичные части строения
  7. Инфраструктура: демонтаж теплотрасс и т.п.

Методы сноса конструкции могут использоваться абсолютно разные, на их выбор оказывают влияние различные факторы, размер и тип здания, сложность его устройства, а также материал постройки, близость к другим строительным объектам.

Самый трудозатратный метод – ручной. Он осуществляется при помощи вспомогательных инструментов (лом, кувалда, газорезка). Этот способ используется тогда, когда другие варианты не подходят. Самый быстрый способ – взрывной демонтаж. Однако на него требуется разрешительная документация и соблюдение правил безопасности. Также похожим способом является электрогидравлический демонтаж, при нем не образуется взрывной волны, он применяется при сносе монолитных конструкций. Достаточно часто встречается применение комбинированного метода. Например, внутренние элементы здания (коммуникации, трубы, кабели и т.д.) разбираются вручную, стены ломают при помощи тяжелой техники (крана, экскаватора), а фундамент убирают взрывным методом.

Заключая договор на демонтаж здания, нужно иметь представление о всех способах сноса, чтобы прописать это в условиях. В итоге демонтируется здание до основания, при этом, полностью освобождая территорию. В договоре прописываются не только характеристики объекта, но и весь процесс.

Этапы проведения работ

  1. Разработка проекта сноса;
  2. Ограждение забором рабочей территории;
  3. Отключение коммуникаций;
  4. Демонтаж определенным способом;
  5. Вывоз, сортировка и утилизация мусора.

Заключая с нашей организацией договор на демонтаж здания, вы можете быть уверены, что все будет выполнено согласно условиям и на высшем уровне.

Стоимость работ прописывается исходя из различных факторов, от назначения и типа здания, этажности, площади, материала постройки, все это оказывает влияние на трудозатраты. Благодаря огромному опыту по сносу зданий различного назначения мы находим индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. Вы будете довольны условиями сотрудничества, потому что мы предоставляем самые лучшие условия для вашего бизнеса. Имея в своем активе спецтехнику, инструменты, опытный персонал и профессиональных инженеров, мы можем предоставлять услуги по демонтажу качественно и по доступным ценам.



Текст документа:

г.____________ "___" __________ ____ г.

ООО "___________________", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, и ООО "______________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _______________________, действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу:

первый этап - демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий:

второй этап - перевозка демонтированного оборудования к Заказчику;

третий этап - монтаж оборудования на площадке Заказчика

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п. 2.5 договора.

1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной на основании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частью договора.

2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех, которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет за выполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованной сторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора.

2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора

2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п. 1.1 работ:

Срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы - 30 дней после поступления предоплаты на счет Подрядчика;

Срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапа работы;

Срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозке демонтированного оборудования - 15 дней после поступления на счет Подрядчика платежей за выполнение работ по первому этапу;

Оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования, возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке;

Срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ - 30 дней после предоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания акта о готовности площадки под строительство завода;

оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет за выполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ.

2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости несвоевременного выполненного этапа работы.

3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке в Хозяйственном суде г.Минска.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________________.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Подрядчик: Заказчик: Наименование: ___________________ Наименование: _______________ Адрес: __________________________ Адрес: ______________________ Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______ Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________ Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

Приложения к документу:

  • (Adobe Reader)

Какие документы есть еще:

Что еще скачать по теме:


  • Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.

  • Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.

  • В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Приложение

к инструкции

Договор подряда № ____

на снос (демонтаж) здания литер А

МАОУ «СОШ № 99» г. Перми

г. Пермь «___» __________20__г.

___________________________________ именуемая в дальнейшем Заказчик , в лице___________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с решением наблюдательного совета (протокол № от) заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Предмет договора – снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г. Перми по адресу Серебрянский проезд, 8 (далее – Объект).

1.2.Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика в соответствии с проектом выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с:

1.3.1. приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – техническое задание – проект организации работ, локально-сметный расчет;

б) приложение № 2 – график работ.

1.3.2. требованиями дефектной ведомости , сметами, а также с государственными стандартами РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды , охраны труда , а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, своими материалами, силами и средствами.

1.5.Настоящий договор заключен на основании протокола ________№____ от __.___.2011 .

2. Срок исполнения работ по договору

2.1.1. Продолжительность исполнения предусмотренных работ по договору составляет - 30 календарных дней.

2.1.2. Начало выполнения работ по договору исчисляется с момента заключения договора;

2.1.3. Датой окончания работ по договору считается день подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.

3.2. Стоимость работ составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек, включая НДС.

3.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы , расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Заказчиком предусматривается возможность промежуточной оплаты за выполненные объемы работ Подрядчиком на основании принятых и подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:

Подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

Счета-фактуры, счета;

Исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями договора.

3.5. Порядок приемки работы.

3.5.1. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором, осмотреть выполненную работу, а также произвести сдачу и приемку выполненной работы (ее результата) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.5.2. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ: в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и п. 3.4. настоящего договора.

3.5.3. Заказчик, получивший документы, указанные в п. 3.5.2. настоящего договора, обязан уведомить Подрядчика о проведении осмотра результата выполненных работ и немедленно приступить к приемке результата выполненных работ.

3.5.4. По итогам осмотра результата выполненных работ течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от подписания акта, в котором указываются замечания к выполненной работе и перечень недостатков, меры, необходимые для исправления указанных замечаний, а также сроки исправления замечаний. Дополнительно должен быть составлен Акт оценки подлежащих выполнению работ, которые должен выполнить Подрядчик за свой счет.

3.5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего договора, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.5.6. В составе комиссии по приемке результата выполненных работ должны участвовать представитель Подрядчика, представитель Заказчика и представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом .

3.5.7. В акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), обязательна отметка лица, осуществляющего технический надзор за капитальным ремонтом о проверке качества и соответствия объема фактически выполненных работ условиям настоящего договора.

3.5.8. Момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.5.9. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

3.5.10. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ от имени Заказчика, является ___________________________.

3.5.11. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ от имени Подрядчика является ___________________________.

4. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ.

4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика работ) и качеством применяемых материалов.

4.2 Технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ на объекте Заказчика осуществляет МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

4.3. Представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, производит проверку (согласование) выполненных Подрядчиком работ на объекте Заказчика:

по оформлению первичных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ »;

по объемам и стоимости работ - в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и фактически выполненным работам;

по качеству работ - в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.

При наличии замечаний представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5-и дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

4.4. Подрядчик письменно информирует представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет.

4.5.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик и/или представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Подписать акт приема передачи Объекта в работу в течение 3-х дней с момента подписания договора подряда.

5.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами, условиями настоящего договора и техническим заданием.

5.1.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, предоставлять его в любое время по требованию Заказчика.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, с предоставлением сертификатов на материалы, документов по соблюдению санитарно-гигиенических требований, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.8. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работы Заказчиком, выявленные во время проведения работ, приемки результата работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.9. Подрядчик обязан приобрести за свой счет материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

5.1.10. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности , пожарной безопасности , охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, тротуаров во время проведения работ.

5.1.11. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Документы, подтверждающие соответствие материалов указанным в настоящем абзаце требованиям, предоставляются Подрядчиком для приемки выполненных работ. В случае отсутствия таких документов приемка работ Заказчиком не производится.

5.1.12. Обеспечить качество выполнения работы в соответствии с проектом, со сметой, действующими нормами.

5.1.13. Обеспечить передачу Заказчику строительных материалов (оконных блоков, дверных блоков и т. д.), подлежащих вторичному использованию;

5.1.14. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.1.15. вывезти строительный мусор до приемки работ;

5.1.16. осуществлять уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов;

5.1.17 выполнить работы, предусмотренные настоящим договором и сдать их результат Заказчику и организации, осуществляющей технический надзор;

5.1.18. извещать Заказчика и представителя организации, осуществляющей технический надзор, в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленные надлежащим образом.

5.1.19. Для решения текущих вопросов по Договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________

контактный тел.:_______________.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя –____________________, который имеет право:

6.1.1.в любое время присутствовать на объектах производства работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ, в том числе делать отметки в журнале производства работ с указанием замечаний и недоделок, составлять акты и подписывать акты оценки работы Подрядчика;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

6.1.6. осуществлять контроль качества и объема выполненных Подрядчиком работ;

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего договора, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения работ в течение периода выполнения работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему договору в двухсторонних актах оценки работы подрядчика, в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах оценки работ подрядчика в соответствии с п.6.3. настоящего договора Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к устранению дефектов и недостатков, указанных в акте оценки работ подрядчика, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного договора.

6.6. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.7. Данные журналов производства работ и актов служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для его расторжения.

7.Гарантии качества работы.

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Подрядчик гарантирует выполнение работ по сносу (демонтажу) здания литер А в указанные данным договором сроки с соблюдением требований проекта организации работ и несет ответственность за отступление от них.

7.3. подрядчик несет ответственность за причинение ущерба Заказчику по нарушению асфальтового покрытия вокруг сносимого здания в течение 1 года гарантийного срока и целостности здания литер А" и ближайших строений.

7.4. подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам.

8.Ответственность сторон. Риски .

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации . Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, предусмотренных установленными настоящим договором актами, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по договору за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

8.3. При задержке сдачи результата работ свыше 1 (одного) рабочего дня Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,5% цены договора за каждый день просрочки.

8.4. За несвоевременный вывоз строительного мусора Подрядчик выплачивает штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.

8.5. За невыполнение работ в полном объеме, предусмотренных договором, а также за выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора.

8.6. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, штрафов, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.7.Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

8.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.9. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации).

8.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.11. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств в натуре.

8.12. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленных Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

8.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9.Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Действие и прекращение действия договора.

10.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Подрядчику; второй экземпляр – Заказчику, третий экземпляр - учредителю.

10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон. Исполнение принятых обязательств по договору заканчивается оплатой Заказчиком выполненных работ.

11. Условия расторжения договора

14.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях:

1). Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

2). Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ согласно утвержденной технологической карте последовательности выполнения работ;

3). Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

4). Аннулирования у Подрядчика лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

12.Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

11.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору.

Приложение проект организации работ, локальный сметный расчет;

Приложение график производства работ.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

МАОУ « СОШ №99» г Перми

Адрес: г Пермь, ул Серебрянский проезд,8

в Ленинском отделении №22 г Перми

Западно-Уральского банка Сбербанка РФ г Пермь

_________________/ / ____________/_________/

Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ________ г.____________ "___" __________ ____ г. ООО "___________________", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, и ООО "______________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _______________________, действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу: первый этап - демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий: второй этап - перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап - монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п. 2.5 договора. 1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика. 1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. 1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной на основании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частью договора. 2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех, которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет за выполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованной сторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора. 2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п. 1.1 работ: - срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы - 30 дней после поступления предоплаты на счет Подрядчика; - срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапа работы; - срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозке демонтированного оборудования - 15 дней после поступления на счет Подрядчика платежей за выполнение работ по первому этапу; - оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования, возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке; - срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ - 30 дней после предоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания акта о готовности площадки под строительство завода; оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет за выполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ. 2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости несвоевременного выполненного этапа работы. 3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства. 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке в арбитражном суде г.а. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________________. 5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: Подрядчик: Заказчик: Наименование: ___________________ Наименование: _______________ Адрес: __________________________ Адрес: ______________________ Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______ Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________ Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

ООО « ... », в лице генерального директора ФИО, действующего на основании устава с одной стороны, называемой в дальнейшем Заказчик и ООО « ... » в Лице генерального директора ФИО, действующего на основании устава, называемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, заключили следующий договор:

1. Предмет договора

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по демонтажу и вывозу перегородок не несущих стен, стяжки полов, паркета, плитки, ковролина, линолеума, подвесных потолков, дверей, сантехники, светильников с 4-го, 5-го и 6-го этажей здания, находящегося по адресу г. Москва, ул. Щукина, в соответствии с заданием (Приложение №1).
Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по демонтажу элементов объекта в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для нормальной его эксплуатации в дальнейшем (эти работы оплачиваются отдельно).
Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Заказчику в срок до 29.06.2007г.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость демонтажа вышеуказанных элементов здания и вывоз мусора Подрядчиком по настоящему договору, определяется договорной ценой и составляет один млн. руб.
В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов работ по согласованию сторон уточняется в процессе строительства, договорная цена по настоящему договору определяется с учетом указанных уточнений.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств или скрытием Заказчиком важных технических особенностей объекта.
2.4. Исключением в увеличении стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

3. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной ст. 2.1., обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем произвести строительно-ремонтные работы, без дополнительных демонтажных работ.
3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
3.3. Поставить на строительную площадку необходимые оборудование, конструкции, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.
3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.
3.5. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
3.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, во время проведения работ.
3.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.
3.10. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
3.11. Осуществить охрану имущества заказчика, находящегося на территории проведения работ.
3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

4. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику место для складирования строительного мусора, до его погрузки в а/м.
4.2. В случае нахождения на объекте демонтажа оборудования, предоставить Подрядчику необходимую документацию об этом оборудовании.
4.3. Передать Подрядчику в течении трёх дней со дня даты подписания настоящего договора, проектно-сметную документацию в объеме, предусмотренном существующим законодательством.
Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.
Представление Заказчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.
При выявлении в чертежах и картах недостатков, Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в ст. 2.1. настоящего договора.
4.4. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию, Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее чем за 5 дней до начала производства работ по измененной документации, передать ее Подрядчику. Возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в работу, и уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки работ, предусмотренные данным договором.
4.5. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в ст. 2 и 10 настоящего договора.
4.6. Передать Подрядчику через одну неделю со дня подписания настоящего договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.
4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ, на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи в эксплуатацию объекта.
В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Объект должен быть сделан Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в ст. 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.
5.2. Подрядчик должен производить работы на одном этаже, не дольше одной декады.
5.3. Изменения графика производства работ и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену.
5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик каждую декаду оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных за предыдущий период.
6.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не позднее 10 дней после полного завершения его демонтажа, включая устранение выявленных дефектов, оформленного в установленном порядке.
Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в ст. 2.1. настоящего договора и уточненной в случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ, с учётом ранее произведенных платежей.

7. Производство работ

7.1. Для выполнения работ на объекте Подрядчиком, Заказчик в 2-дневный срок с момента начала работ передаёт документацию, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
7.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
7.3 При обнаружении необходимости выполнения скрытых работ (не отмеченных в данном договоре) Подрядчик письменно за два дня до возможности начала работ, извещает Заказчика об обнаружении необходимости выполнения скрытых работ.
Их готовность подтверждается двухсторонними актами выполнения скрытых работ.
7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.5. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.6. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы, оплачивая Подрядчику затраты.
Если такие изменения существенно повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.7. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку работы и подпись в актах выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком методов и технологий, условиям договора.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

8. Охрана работ

8.1. Заказчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика на территории объекта, от начала до завершения работ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения договора.

10. Приемка законченного объекта

10.1 Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.
10.2. Подрядчик передает Заказчику за два дня до завершения работ на объекте, два экземпляра исполнительной документации в составе, определенным законодательством.
10.3. Приемка объекта производится в течении двух дней после получения Заказчиком акта выполненных работ.
10.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.5. После приемки объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работ и соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
11.2. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

12. Имущественная ответственность сторон

12.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
за задержку приемки законченных объектов со дня получения документов и актов выполненных работ от Подрядчика – пеню в размере 0,1% от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены;
за задержку расчетов, за выполненные демонтажных работы – пеню в размере 0,2% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки;
12.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:
за несвоевременное окончание демонтажа по вине Подрядчика – пеню в размере 0,1% от договорной цены объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере до 10% договорной цены;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в сумме 1000 руб. за каждый день задержки;
за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ или сдачи площадей под ремонтно-строительные работы, выполняющиеся организациями по прямым договорам с Заказчиком, – пеню в размере 0,2% стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.
за задержку устранения дефектов в работах, 1000 руб. за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами.
12.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
12.4. Подрядчик не несёт ответственности, за неверно составленный Заказчиком план демонтажа.

13. Расторжение договора

13.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
задержка Подрядчиком начала работ более чем на два дня по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения демонтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;
систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ.
13.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на две недели;
консервации или остановки Заказчиком демонтажных работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
уменьшения стоимости работ более чем на 10% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.

14. Особые условия

14.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате демонтажа на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.
14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
14.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

15. Реквизиты сторон

Исполнитель: ООО " ... "
Адрес:
Р/ счет:
Кор/ счет:
Банк:
ИНН:
КПП:
БИК:
ОКПО:
ОКАТО:
ОГРН:

Заказчик: ООО « ... »
Адрес:
ИНН/КПП
Р/сч:
ОКПО:
Банк:
Кор/счет:
БИК:
ОКАТО:
ОГРН:

16. Подписи сторон

Заказчик:
Ген. директор ООО « ... »
ФИО

Подрядчик:
Ген. директор ООО « ... »
ФИО

Поделиться: