Главная » Управление » Образец договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения, заключаемый между юридическими лицами. Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо) Договор на разработку прибора

Образец договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения, заключаемый между юридическими лицами. Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо) Договор на разработку прибора

[наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Заказчик» , с одной стороны, и [наименование организации Разработчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Разработчик» , с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленных в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство разработать и передать Заказчику программное обеспечение (ПО), с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, по стоимости определяемой в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. Разработка осуществляется Исполнителем своими силами и средствами. Исполнитель также вправе привлечь к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы субподрядчиками перед Заказчиком.

1.8. Заказчик обязуется утвердить ПО или составить список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней календарных дней. Время, необходимое Заказчику на утверждение ПО не входит в сроки выполнения работ, т.е. работы считаются приостановленными. Работы считаются принятыми, если Заказчик не предоставил список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней.

1.9. При необходимости доработки ПО стороны составляют и подписывают список доработок ПО. Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки доработать ПО и повторно предоставить на утверждение.

1.10. После утверждения Заказчиком ПО Исполнитель устанавливает на компьютеры Заказчика разработанное ПО и передает на электронном носителе по Акту приема-передачи ПО (по форме Приложения № 5) установочную версию ПО с приложением инструкции по установке и руководства пользователя, исходные тексты программ, после чего стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг (работ).

1.11. На разработанное ПО устанавливается гарантийный срок 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) по разработке ПО. В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленные в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.

1.12. Исполнитель заявляет и гарантирует, что им получены все официальные разрешения и лицензии, а также корпоративные согласования для исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

1.13. Исполнитель также гарантирует, что в ПО не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. Кроме того, Исполнитель настоящим гарантирует, что все физические лица, принимающие непосредственное участие в разработке ПО, в соответствии с условиями договоров между последними и Исполнителем передадут все свои имущественные права в отношении ПО Исполнителю до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ) .

1.14. В случае если гарантии, будут нарушены, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору ПО, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование ПО, возместить Заказчику понесенные убытки, которые могут возникнуть у последнего в связи с таким нарушением гарантий.

2.2.1. в срок до [«(число)» (месяц) 20(год) г.предоставления Технического задания и Календарного плана ]г. в порядке, предусмотренном СТО СМК 62.02.20 Порядок разработки и модификации программного обеспечения, разработать и предоставить Заказчику для утверждения Техническое задание на разработку ПО и Календарный план разработки ПО.

2.2.2. Выполнить работы, в соответствии с Техническим заданием, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения разработки ПО.

Потребность в заказной разработке возникает, как правило, при создании уникального программного обеспечения. Это значит, что на рынке нет готовых продуктов, которые бы подходили под нужды заказчика из-за его особых требований к характеристикам, возможностям и функционалу софта. В этом случае клиент инициирует разработку продукта под свои потребности «с нуля» и с этой целью начинает вести переговоры с разработчиком. Переговоры переходят в сотрудничество. Заключается договор о создании программного продукта.

Как минимизировать риски в процессе исполнения обязательств и сделать сотрудничество сторон максимально комфортным?

Юридические конструкции при создании договора на разработку программного обеспечения

Договор на создание программного продукта может быть сконструирован в двух вариантах:

по модели договора подряда;
по модели договора оказания услуг.

Выбор зависит от того, насколько ясно можно изначально зафиксировать характеристики и функциональные возможности будущего программного продукта.

Договор подряда

Если есть четкое понимание, что должно появиться на выходе, правильным выбором будет заключение договора подряда.

Здесь в первую очередь необходимо обратить особое внимание на формулировки, связанные с конечным результатом работы. Как правило, документом, описывающим конечный результат, является техническое задание, которое служит приложением к договору. В нем максимально подробно раскрываются технические характеристики и функционал программного продукта.

Существенным является условие о сроке выполнения работ. Если он в договоре отсутствует, документ может быть признан незаключенным. Поэтому важно установить начальный и конечный сроки выполнения работ.

В ситуации, когда разработка программного продукта представляет собой длительный процесс (а чаще всего так и бывает), разумно составить календарный план, сделав его частью договора. Именно так в большинстве случаев и поступают на практике.

Договор оказания услуг

Однако ситуация создания нового софта далека от идеальной. Заказчик не всегда может на старте четко и в полной мере сформулировать характеристики и функционал, которые он ожидает от будущего продукта. В процессе разработки претерпевают изменения как сам бизнес, так и внешние условия. Решения, которые изначально представлялись оптимальными, теряют свою актуальность. Поэтому вариант, когда обе стороны с самого начала одинаково ясно представляют себе будущий продукт и идут строго по плану, в жизни малореализуем.

И здесь имеет смысл обратить внимание на конструкцию договора оказания услуг. В документе отсутствуют заранее установленные требования к конечному результату. Это означает, что заказчик платит исполнителю за процесс создания софта, например, исходя из реального времени, которое он на это потратил. Как правило, это происходит в виде почасовой оплаты специалистов исполнителя.

Конечно, на первый взгляд заказчику невыгоден такой подход, ведь его больше всего интересует результат. Однако неоспоримым плюсом данной конструкции является ее гибкость. Заказчик никак не связан техническим заданием и может смело вносить любые изменения в функционал и характеристики. Среди минусов – проблемы с контролем временных затрат исполнителя и связанные с этим трудности по планированию бюджета на проект.

Можно ли как-то минимизировать финансовые риски? Одним из вариантов решения этой проблемы является установление предельной величины вознаграждения исполнителя.

Что обязательно должно быть в договоре на разработку программного обеспечения?

Предмет договора и стоимость услуг – вот те условия, которые обязательно должны содержаться в документе. Тогда договор с точки зрения закона будет считаться заключенным.

Предмет договора можно изложить в виде действий исполнителя по созданию продукта, обозначив общие характеристики, в которых заказчик уверен полностью. Таким образом, в договоре фиксируется общий вектор усилий исполнителя. Детали же будут восполняться в ходе выполнения проекта. Что касается цены, то, как упоминалось выше, она чаще всего указывается в виде ставок специалистов за фактически отработанное время.

Как это происходит на практике?

В действительности все складывается не так просто. Схема может быть следующей.

Стороны облекают свои договоренности по созданию продукта в договор подряда. В техническом задании говорится о том, что должно из себя представлять программное обеспечение. Составляется календарный план, в котором весь процесс разбивается на этапы с четкими сроками выполнения работ и их стоимостью.

При этом нередко дополнительно указываются ставки специалистов исполнителя. В предмете договора говорится о том, что исполнитель оказывает услуги (в противовес работам, которые подразумевают результат). Получается смесь договора подряда с договором оказания услуг, где фиксированная цена за создание программного продукта соседствует с почасовыми ставками специалистов исполнителя. Все это именуется схемой Time & Material (но к этому иностранному термину договор имеет очень опосредованное отношение).

Далее в процессе исполнения договора у заказчика неизменно начинают появляться новые требования к создаваемому продукту. Исполнитель же, имея перед собой техническое задание и календарный план, старается им следовать, ведь это важная часть договора, подписанного обеими сторонами. А вознаграждение разработчика зависит от исполнения обязательств по договору.

Стороны каждый раз вынуждены спорить и договариваться о подписании многочисленных дополнительных соглашений либо отступать от первоначальных характеристик продукта без подписания каких-либо документов, а значит, идти в разрез с заключенным договором.

Последний сценарий может создать массу проблем разработчику, например, в ситуации, когда выполненная работа заказчиком не принимается, так как не соответствует условиям договора. При этом корректировки со стороны заказчика, на которые ориентировался исполнитель, давались или устно, или неуполномоченным лицом. Либо же просто были неправильно поняты.

Какой можно сделать вывод?

Чтобы избежать подобных недоразумений при создании программного продукта, заказчику и исполнителю целесообразно заключить договор оказания услуг, который бы содержал ставки специалистов исполнителя и при необходимости фиксировал бы предельную величину вознаграждения по проекту. В результате проект получит достаточную гибкость, заказчик сможет вносить корректировки неограниченное число раз, а исполнитель не будет иметь возражений, так как ему оплачивается фактически отработанное время.

Как распределяются права на разработанное программное обеспечение?

Несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса (кому же, как не заказчику, должны принадлежать права на созданный продукт?), нюансы есть и здесь.

По умолчанию исключительное право на продукт принадлежит заказчику. Так обстоит дело, если в договоре ничего по этому поводу не сказано. По закону стороны могут заранее договориться о том, что исключительное право останется за исполнителем. В практике создания заказных разработок это встречается нечасто.

Если в договоре не содержится обратное, подрядчик получает право использовать программный продукт на условиях простой неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Поэтому, если заказчик имеет другие планы по данному вопросу, имеет смысл прямо предусмотреть это в договоре.

Передача исключительного права на программное обеспечение

В заключение необходимо обратить внимание на распространенную юридическую ошибку, которая допускается при составлении договоров на создание программных продуктов либо в договорах подряда, где программный продукт является одним из результатов работы подрядчика (например, при создании технологического оборудования, в состав которого входит программное обеспечение).

Так, намереваясь закрепить за заказчиком исключительное право на программный продукт, составители пишут, что «подрядчик обязуется передать исключительное право». Иногда для этого даже предусматривается подписание отдельного акта. Это неправильно.

Исключительное право не передается, а возникает у заказчика в силу одного только факта создания программного продукта. Передача права означала бы, что до этого оно возникло у подрядчика, а это не так.

В результате стороны перегружают договор еще одним обязательством. А если в финале сотрудничества возникнут разногласия, к ним добавится еще один «камень преткновения»: заказчик выдвигает среди прочих требование о передаче исключительного права на программный продукт и хочет при этом подписать акт приема-передачи.

Однако исключительное право принадлежит заказчику в силу закона и не нуждается в передаче. В договоре можно просто продублировать факт принадлежности этого права, и тогда отпадет необходимость в дополнительных обязательствах и требованиях.

ДОГОВОР № ______

Г. Москва «___» ____________ 2012 г.

ОАО «__________________», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и ЗАО «Рога и Копыта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Иванов И.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика, на базе собственного программного продукта, обязуется осуществить работы по созданию ___________________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях, предусмотренных настоящим договором в соответствии с разделом 4. (СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ) договора.
1.2. Для создания _______________________________________ Заказчик приобретает у Исполнителя право на использования программного продукта в соответствии с разделом 3. (ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА) настоящего договора. Заказчик обязуется оплатить передаваемое ему право на использование программного продукта в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему договору), и соответствовать требованиям документа «Технические требования» (Приложение №3 к настоящему договору).
1.4. Расшифровка используемых в договоре терминов приводится в документе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» (Приложение №2 к настоящему договору).
1.5. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, стороны согласовывают существенные условия выполнения работ и заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА _________________________________

2.1. После подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу и полного завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору, Заказчик получает право на бессрочное использование неограниченным количеством пользователей ________________________________________ для целей и в пределах организации и структурных подразделений Заказчика (компании _____________________).

3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

3.1. Исполнитель, являясь создателем программного продукта, (указанного в пункте 1. документа «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», являющегося Приложением №2 к настоящему договору) и владельцем исключительных прав на него, продает Заказчику право на использование программного продукта. Заказчик получает право использовать программный продукт в соответствии с его функциональным назначением в целях создания и использования __________________________________________________. Заказчик вправе осуществлять адаптацию программного продукта, если данные действия необходимы для функционирования программного продукта на технических средствах Заказчика или взаимодействия с программами Заказчика. При этом Заказчик в письменном виде согласовывает вносимые изменения с Исполнителем. В случае если Заказчик внесет в программный продукт изменения без согласования, Исполнитель не будет нести никакой ответственности за работу программного продукта с внесенными в него Заказчиком изменениями. Все права на использование программного продукта, которые прямо не передаются по настоящему договору, считаются не переданными.
3.2. В целях реализации передаваемого Заказчику права, Исполнитель передает Заказчику экземпляры программного продукта на электронном носителе в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему договору). При этом стороны подписывают Акт о передаче прав на использование программного продукта. С переданным на электронном носителе программным продуктом Заказчику разрешается производить изготовление архивных копий исключительно для целей сохранения программного продукта, а также осуществлять использование программного продукта в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.
3.3. Заказчик не имеет права осуществлять возмездное или безвозмездное распространение программного продукта среди третьих лиц.
3.4. Право на использование программного продукта передаваемое Заказчику согласно настоящего раздела, оплачивается Заказчиком в соответствии с ценой, указанной в пункте 2.1. Календарного плана (Приложение №1 к настоящему договору).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая сумма договора (стоимость договора) составляет ____________________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____________________________ (___________________________________-). Данная сумма складывается из стоимости работ Исполнителя по трем этапам, согласно Календарного плана (Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Стоимость первого этапа составляет – ____________________ (______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере __________________ (_____________________).
4.3. Стоимость второго этапа составляет – ___________________________ (__________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ____________________________ (__________________________).
4.4. Стоимость третьего этапа составляет – ___________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ________________________________ (__________________________).
4.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора Заказчик производит авансовый платеж (предварительную оплату) в размере ______________________ (______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ___________________ (______________________). Данная сумма включается в счет оплаты работ и учитывается сторонами при завершении взаиморасчетов по настоящему договору.
4.6. В течение 10 (десяти) календарных дней от даты окончания Исполнителем своих Работ по каждому из этапов, Исполнитель направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки Работ. Заказчик назначает своих представителей с надлежащими полномочиями, которые совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных Работ.
4.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения, подписывает Акт сдачи-приемки Работ и возвращает 1 (один) экземпляр Исполнителю.
4.8. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по Акту сдачи-приемки Работ, Заказчик вправе в срок, указанный в п.4.7., не подписывая, вернуть такой Акт Исполнителю вместе со своими письменными возражениями и/или замечаниями.
4.9. В случае если Заказчик в срок, указанный в п.4.7., не вернул Акт сдачи-приемки Работ и не предоставил письменных возражений и/или замечаний по приемке работ, все работы по данному Акту будут считаться принятыми Заказчиком. Счет-фактура выставляется на момент принятия Работ Заказчиком.
4.10. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по Акту сдачи-приемки Работ, Исполнитель в согласованный с Заказчиком срок устраняет выявленные Заказчиком недостатки и повторно направляет Акт сдачи-приемки Работ Заказчику для подписания.
4.11. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
4.12. В случае расторжения настоящего Договора, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе Исполнителя, но при обоюдном согласии, производятся взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
4.13. Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами каждого из Актов сдачи-приемки работ по соответствующему этапу работ, согласно Календарного плана.

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Все работы по установке ____________________________________________________ производятся на аппаратном и базовом (системном) программном обеспечении Заказчика, включая серверное и сетевое оборудование, локальные пользовательские компьютеры, базовое (системное) программное обеспечение, которые расположены в помещениях Заказчика.
5.2. Если по результатам проведенного Исполнителем обследования выявляется необходимость дополнительной установки тех или иных элементов аппаратного и/или системного программного обеспечения, а также расширения каналов связи, все работы по дополнительной установке и расширению каналов связи производятся Заказчиком за свой счет, или Исполнителем по поручению и за счет Заказчика. При этом если требуемые элементы имеют длительный срок поставки, и если отсутствие этих элементов не позволяет осуществлять те или иные работы, то сроки выполнения работ по Календарному плану увеличиваются соразмерно сроку поставки и доустановки необходимых элементов.
5.3. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя по дополнительной установки тех или иных элементов аппаратного и/или системного программного обеспечения, а также расширению каналов связи, Исполнитель не несет ответственности за снижение качественных и количественных характеристик работы _________________________________, вызванные недостатками аппаратного и базового (системного) программного обеспечения Заказчика или не расширением каналов связи.

6. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.1. Исполнитель обеспечивает выполнение своих обязательств по договору в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением к нему, и сдачу ________________________________________ в установленный срок Заказчику. Данный пункт действителен, при условии выполнения Заказчиком, всех своих обязательств.
6.2. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика, полученную в процессе проведения работ по данному договору.
6.3. Исполнитель несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за правильность производства работ по настоящему договору до момента сдачи работ Заказчику. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми разрешениями или лицензиями, которые могут быть необходимы для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. В случае если результат выполненных Исполнителем работ будет некачественным и/или выполненные работы не будут соответствовать условиям договора, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет, в согласованный сторонами срок исправить недостатки своих работ для обеспечения их надлежащего качества. В случае если Исполнитель не в состоянии или не может выполнить работы для устранения допущенных им дефектов в согласованный срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков другим исполнителям, имеющим соответствующую квалификацию, знания и подтвержденный опыт выполнения подобной работы, с перевыставлением обоснованных счетов за данную работу Исполнителю.
6.5. Для надлежащего выполнения Заказчиком своих обязанностей, указанных в пункте 7.2. настоящего договора Исполнитель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 (три) дня, подавать Заказчику заявки на своих работников.
6.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех предоставленных ему по Акту для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи их по Акту Заказчику.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

7.1. Своевременно выполнить все свои обязательства по настоящему договору.
7.2. Заказчик обеспечивает доступ работников Исполнителя к Месту производства работ.
7.3. Передать Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней затребованные им данные и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по договору в полном объеме. При выявлении недостатков в переданных данных материалах Исполнитель сообщает об этом Заказчику в течение 10-ти календарных дней, а Заказчик обязан в течение 10-ти календарных дней предоставить исправленные материалы.
7.4. Предоставить Исполнителю с начала выполнения работ и до их завершения рабочее место, необходимое для производства работ.
7.5. В случае необходимости обеспечить подключение Места проведения работ к необходимым коммуникациям и к действующим сетям.
7.6. Сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Исполнителя.

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

8.1. Работы Исполнителя по настоящему Договору должны быть выполнены в срок указанный в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему Договору), при условии выполнения Заказчиком условий настоящего договора. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ в течение семи календарных дней с момента подписания настоящего договора. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (Приложение №1 к настоящему договору).
8.3. Стороны рассматривают и решают вопрос о переносе срока окончания Работ Исполнителя в следующих случаях:
А) Если по вине Заказчика работы не начаты, или не могут быть закончены в установленный Договором срок;
Б) В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. ГАРАНТИИ.

9.1. Гарантийный срок на _____________________________________ составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ по последнему этапу, уполномоченными представителями обеих Сторон. По окончанию гарантийного срока стороны настоящего договора могут заключить отдельный договор на дальнейшую техническую поддержку__________________________________________________.
9.2. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлено несоответствие ________________________________________ требованиям настоящего договора по причине невыполнения/или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязуется собственными силами, без привлечения дополнительных ресурсов Заказчика, и в оговоренные Сторонами сроки устранить дефекты, вызванные некачественным выполнением его части работ. При этом срок предоставляемой Исполнителем гарантии продлевается на период устранения недостатков. Указанные гарантии не применяются, если Заказчик самостоятельно вмешивался или вносил изменения в ____________________________________.
9.3. Исполнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, что при выполнении его обязательств по настоящему договору будут соблюдены все права третьих лиц. В случае взыскания в судебном порядке с Заказчика третьими лицами санкций за нарушение их прав, вытекающее из выполнения Исполнителем его обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе в порядке, установленным действующим законодательством предъявить к Исполнителю требование о компенсации выплаченных третьим лицам санкций. Заказчик не имеет право взыскать с Исполнителя данные санкции, если он своевременно не уведомил Исполнителя о предъявленных к нему претензиях, что явилось препятствием к участию Исполнителя в судебном разбирательстве по данному вопросу.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

10.1. По характеру настоящего договора, стороны могут иметь доступ к информации, являющейся конфиденциальной. Конфиденциальная информация означает информацию являющуюся коммерческой тайной одной из сторон, а также любую деловую, коммерческую, техническую или иную информацию, которая не может быть известна сторонам из общедоступных источников, переданную одной стороной другой стороне в устной, письменной или любой иной форме.
10.2. Стороны договорились сохранять конфиденциальность информации друг друга на протяжении 5 (пяти) лет после получения такой информации. Стороны договорились, за исключением случаев, предусмотренных законом, не разглашать ни в какой форме конфиденциальную информацию друг друга никаким третьим сторонам ни для каких целей, кроме выполнения настоящего договора. Каждая из сторон обязуется предпринять все необходимые меры для того, чтобы конфиденциальная информация не разглашалась и не распространялась ее служащими или агентами в нарушение условий настоящего договора.
10.3. Нарушение положений п.10.2. настоящего договора одной из сторон, дает право потерпевшей стороне требовать от виновной в таком нарушении стороны возмещения убытков соответствии с действующим законодательством или уплаты штрафа в размере до 20 (двадцати) процентов от суммы договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.
10.4. Стороны установили, что к коммерческой тайне Исполнителя относиться вся информация, относящаяся к методике выполнения работ Исполнителем и программному продукту Исполнителя, за исключением возможности использования данной информации для целей работы с ___________________________________________________-.

11. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Все санкции в случае добровольного признания подлежат возмещению за счет виновной стороны, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требований.
11.2. За нарушение по вине Исполнителя сроков сдачи ______________________________________________________, или за нарушение Заказчиком сроков оплаты работ Исполнителя, виновная сторона выплачивает пени из расчета 0,1 (одна десятая) процента от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора, оговоренной в п.4.1.
11.3. Стороны обязуются ограничить размер ответственности друг друга по настоящему Договору и не предъявлять друг другу никаких претензий связанных с убытками, косвенными убытками и косвенным ущербом и/или упущенной выгодой, а также с устраненными в оговоренные сторонами сроки недостатками работ.
11.4. В любом случае ответственность по настоящему Договору не может превышать 20 (двадцати) процентов от стоимости Договора, указанной в пункте 4.1.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по договору.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, контртеррористические действия, пожары, аварии, сбои подачи электроэнергии и работы сетей связи, а также вступившие в силу нормативно-распорядительные акты и действия органов государственной власти и управления.
12.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 20 (двадцати) календарных дней информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по договору. В дальнейшем сторона, подвергнувшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана по требованию второй стороны предоставить документальное подтверждение наступления указанных обстоятельств. При этом исполнение обязательств Сторон отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 12.3. настоящего договора влечет за собой утрату стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
12.5.Если подобные обстоятельства продлятся более 90 (девяноста) календарных дней, то любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, известив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом все взаиморасчеты стороны обязаны урегулировать в течение тридцати дней.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
13.1. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Сторона, считающая свои права и законные интересы нарушенными, обязана направить второй стороне претензию в письменном виде. Сторона, получившая претензию, обязана отправить ответ в течение десяти календарных дней. В случае если спор или разногласия по настоящему договору не будут урегулированы сторонами в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения второй стороной письменной претензии, любая из сторон вправе передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
14.2. Исполнитель вправе выполнить свои работы и сдать их Заказчику досрочно, а Заказчик вправе принять и оплатить досрочно выполненные работы.
14.3. Изменение, дополнение или расторжение договора возможно по соглашению сторон путем заключения отдельного соглашения в письменной форме, подписанного обеими сторонами.
14.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке) в следующих случаях:
14.4.1. Письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, оплатив часть фактически выполненных Исполнителем на дату расторжения объемов работ.
14.4.2. Если Исполнитель без видимых причин полностью приостановит выполнение Работ на срок 60 (шестьдесят) календарных дней и более;
14.5. Настоящий договор представляет собой полную и исчерпывающую договоренность сторон в отношении условий сотрудничества и с момента подписания настоящего договора он будет иметь приоритет по отношению ко всей предыдущей переписке и всем предшествующим переговорам по настоящему договору.
14.6. Все официальные сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в письменном виде заказным письмом с отметкой о вручении (получении). Обо всех изменениях в своих реквизитах Стороны должны немедленно информировать друг друга. В случае неуведомления об изменении адреса информация, направленная по адресу указанному в настоящем договоре, считается направленной должным образом. В случае не уведомления об изменении других реквизитов, неуведомившая Сторона несет на себе риск всех неблагоприятных последствий.
14.7. Стороны настоящего Договора взаимно обязуются в течение всего срока действия Договора, а также в течение года после окончания работ по Договору не создавать условий или вакансий для перехода к ним на работу сотрудников второй Стороны, участвующих в реализации настоящего Договора. В случае трудоустройства на работу к одной из сторон настоящего договора сотрудника второй стороны, участвовавшего в реализации настоящего договора, сторона к которой сотрудник трудоустроился, обязуется выплатить второй стороне компенсацию за подготовку специалиста в размере 5 (пяти) процентов от общей суммы Договора, указанной в пункте 4.1.
14.8. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
14.9. Координатором работ по настоящему договору со стороны Заказчика (ОАО ____________) является _________________________; контактный телефон (495) _______________, e-mail: ___________________________.

Координатором работ по настоящему договору со стороны Исполнителя (ЗАО «Рога и копыта» ____________) является _________________________; контактные телефоны (495) _________ факс _______, e-mail: ___________________________.

Стороны обязуются в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомлять вторую сторону, в случае изменения лиц ответственных за исполнение настоящего договора.
14.10. Приложения к настоящему договору:
Приложение №1 – «Календарный план».
Приложение №2 – «Термины и определения».
Приложение №3 – «Технические требования».

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:________________________
Адрес: _________
Почтовый адрес:___________
ИНН __________
КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
к/с _____________
БИК ___________
ОКОНХ _________
ОКПО ____________

ЗАКАЗЧИК:________________________
Адрес: _________
Почтовый адрес:___________
Тел.:__________Факс: __________
ИНН __________
КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
к/с _____________
БИК _______________
ОКОНХ _________
ОКПО ____________

Подписи сторон:

Исполнитель: Заказчик:

_________________/Иванов И.И../ __________________/ _________/