Типовой договор на разработку программного обеспечения. Типовой договор на разработку программного обеспечения Договор разработки программного обеспечения

На практике нам часто приходится сталкиваться с различными договорами на создание программного обеспечения . Обычно для оформления заказа на разработку программных продуктов используются договор возмездного оказания услуг, договор подряда либо договор авторского заказа (авторский договор).

Какой из них верный и чем грозит ошибка при выборе договора?

Договор на услуги в принципе не подходит на данную роль, поскольку его предметом выступает осуществление определенной деятельности, а не создание ПО и передача на него прав. Услуги по определению реализуются и потребляются в процессе их оказания и не имеют материального выражения. Безусловно, в результате оказания услуг может создаваться в том числе программное обеспечение, но такая деятельность является вторичной и, соответственно, права заказчика на такое ПО не защищаются должным образом по договору возмездного оказания услуг.

В отличие от договора на услуги возможность использования для разработки программного обеспечения договора подряда прямо предусмотрена в ст.1296 ГК РФ. Предметом такого договора является выполнение по заданию заказчика определенных работ по созданию конкретного ПО. Результатом работ, в отличие от услуг, всегда выступает определенный материальный объект. В рассматриваемом случае таким результатом является программное обеспечение с необходимыми заказчику характеристиками.

Таким образом, договор подряда на создание ПО главным образом направлен на разработку такого ПО в строгом соответствии с требованиями заказчика, изложенными в технической документации, и его последующую передачу заказчику. Здесь исполнитель сориентирован именно на результат, а не осуществление имитацию деятельности. Помимо этого, т.к. договор подряда направлен на передачу разработанного ПО заказчику, одновременно с ним заказчику переходит исключительное право на заказное ПО, как результат интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Договор авторского заказа также может использоваться для создания программного обеспечения. Однако в отличие от договора подряда на разработку ПО, авторский договор заключается непосредственно с автором, т.е. физическим лицом.

Поскольку автор как человек, творческим трудом которого создается программное обеспечение, традиционно считается более слабой стороной в сделке, нежели заказчик, законодательство предоставляет ему ряд преимуществ (см. ст.1288 – 1290 ГК РФ). В частности, по договору авторского заказа права на ПО не переходят автоматически к заказчику, а сохраняются у автора. Поэтому положения о передаче прав на ПО в полном объеме необходимо прямо включать в договор авторского заказа.

Однако это не означает, что в случае работы с программистом-фрилансером лучше заключать договор подряда. Напротив, такой договор может быть оспорен, т.к. в законе для оформления отношений с автором прямо предусмотрен иной договор, который изначально предоставляет заказчику меньше преимуществ.

Если раньше по данному поводу между юристами еще были споры, то с 01 сентября 2014 г. статью о договоре подряда на создание произведений специально дополнили пунктом 5, где прямо указано, что правила данной статьи не распространяются на договоры, в которых подрядчиком (исполнителем) является сам автор произведения.

Таким образом, при выборе конструкции договора необходимо обращать внимание на следующие моменты:
1) что является непосредственным предметом заказа, и
2) кто выступает на стороне исполнителя.

Если предмет заказа – конкретное программное обеспечение, договор на услуги не подходит, т.к. последний направлен на деятельность определенного рода, в которой результат имеет вторичную роль. Соответственно, остаются договор подряда на создание произведений и договор авторского заказа.

Если в качестве исполнителя нанимается физическое лицо (автор), в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, отпадает договор подряда, т.к. закон прямо указывает на необходимость заключения в таком случае договора авторского заказа.

Какие риски несут стороны в случае ошибки при заключении договора?

В такой ситуации неблагоприятный последствия возникают, прежде всего, у заказчика, который полагался на то, что подписанный договор является окончательным и защищает его в полном объеме.

Однако при заключении договора на оказание услуг исполнитель, основываясь на законе, вправе потребовать произвести доплату за отчуждение прав на ПО, передаваемое заказчику. Аналогичным образом может поступить и автор при заключении с ним договора подряда вместо договора авторского заказа.

Поэтому будьте внимательны при выборе договора на разработку ПО, т.к. ошибка может вам стоить прав на такое ПО или дополнительных расходов.

ДОГОВОР № ______

Г. Москва «___» ____________ 2012 г.

ОАО «__________________», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и ЗАО «Рога и Копыта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Иванов И.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика, на базе собственного программного продукта, обязуется осуществить работы по созданию ___________________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях, предусмотренных настоящим договором в соответствии с разделом 4. (СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ) договора.
1.2. Для создания _______________________________________ Заказчик приобретает у Исполнителя право на использования программного продукта в соответствии с разделом 3. (ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА) настоящего договора. Заказчик обязуется оплатить передаваемое ему право на использование программного продукта в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Работы должны быть выполнены в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему договору), и соответствовать требованиям документа «Технические требования» (Приложение №3 к настоящему договору).
1.4. Расшифровка используемых в договоре терминов приводится в документе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» (Приложение №2 к настоящему договору).
1.5. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, стороны согласовывают существенные условия выполнения работ и заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА _________________________________

2.1. После подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу и полного завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору, Заказчик получает право на бессрочное использование неограниченным количеством пользователей ________________________________________ для целей и в пределах организации и структурных подразделений Заказчика (компании _____________________).

3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

3.1. Исполнитель, являясь создателем программного продукта, (указанного в пункте 1. документа «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», являющегося Приложением №2 к настоящему договору) и владельцем исключительных прав на него, продает Заказчику право на использование программного продукта. Заказчик получает право использовать программный продукт в соответствии с его функциональным назначением в целях создания и использования __________________________________________________. Заказчик вправе осуществлять адаптацию программного продукта, если данные действия необходимы для функционирования программного продукта на технических средствах Заказчика или взаимодействия с программами Заказчика. При этом Заказчик в письменном виде согласовывает вносимые изменения с Исполнителем. В случае если Заказчик внесет в программный продукт изменения без согласования, Исполнитель не будет нести никакой ответственности за работу программного продукта с внесенными в него Заказчиком изменениями. Все права на использование программного продукта, которые прямо не передаются по настоящему договору, считаются не переданными.
3.2. В целях реализации передаваемого Заказчику права, Исполнитель передает Заказчику экземпляры программного продукта на электронном носителе в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему договору). При этом стороны подписывают Акт о передаче прав на использование программного продукта. С переданным на электронном носителе программным продуктом Заказчику разрешается производить изготовление архивных копий исключительно для целей сохранения программного продукта, а также осуществлять использование программного продукта в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.
3.3. Заказчик не имеет права осуществлять возмездное или безвозмездное распространение программного продукта среди третьих лиц.
3.4. Право на использование программного продукта передаваемое Заказчику согласно настоящего раздела, оплачивается Заказчиком в соответствии с ценой, указанной в пункте 2.1. Календарного плана (Приложение №1 к настоящему договору).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая сумма договора (стоимость договора) составляет ____________________________ (____________________________) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____________________________ (___________________________________-). Данная сумма складывается из стоимости работ Исполнителя по трем этапам, согласно Календарного плана (Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Стоимость первого этапа составляет – ____________________ (______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере __________________ (_____________________).
4.3. Стоимость второго этапа составляет – ___________________________ (__________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ____________________________ (__________________________).
4.4. Стоимость третьего этапа составляет – ___________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ________________________________ (__________________________).
4.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора Заказчик производит авансовый платеж (предварительную оплату) в размере ______________________ (______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ___________________ (______________________). Данная сумма включается в счет оплаты работ и учитывается сторонами при завершении взаиморасчетов по настоящему договору.
4.6. В течение 10 (десяти) календарных дней от даты окончания Исполнителем своих Работ по каждому из этапов, Исполнитель направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки Работ. Заказчик назначает своих представителей с надлежащими полномочиями, которые совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных Работ.
4.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения, подписывает Акт сдачи-приемки Работ и возвращает 1 (один) экземпляр Исполнителю.
4.8. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по Акту сдачи-приемки Работ, Заказчик вправе в срок, указанный в п.4.7., не подписывая, вернуть такой Акт Исполнителю вместе со своими письменными возражениями и/или замечаниями.
4.9. В случае если Заказчик в срок, указанный в п.4.7., не вернул Акт сдачи-приемки Работ и не предоставил письменных возражений и/или замечаний по приемке работ, все работы по данному Акту будут считаться принятыми Заказчиком. Счет-фактура выставляется на момент принятия Работ Заказчиком.
4.10. В случае если у Заказчика имеются возражения и/или замечания по Акту сдачи-приемки Работ, Исполнитель в согласованный с Заказчиком срок устраняет выявленные Заказчиком недостатки и повторно направляет Акт сдачи-приемки Работ Заказчику для подписания.
4.11. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.
4.12. В случае расторжения настоящего Договора, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе Исполнителя, но при обоюдном согласии, производятся взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
4.13. Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами каждого из Актов сдачи-приемки работ по соответствующему этапу работ, согласно Календарного плана.

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Все работы по установке ____________________________________________________ производятся на аппаратном и базовом (системном) программном обеспечении Заказчика, включая серверное и сетевое оборудование, локальные пользовательские компьютеры, базовое (системное) программное обеспечение, которые расположены в помещениях Заказчика.
5.2. Если по результатам проведенного Исполнителем обследования выявляется необходимость дополнительной установки тех или иных элементов аппаратного и/или системного программного обеспечения, а также расширения каналов связи, все работы по дополнительной установке и расширению каналов связи производятся Заказчиком за свой счет, или Исполнителем по поручению и за счет Заказчика. При этом если требуемые элементы имеют длительный срок поставки, и если отсутствие этих элементов не позволяет осуществлять те или иные работы, то сроки выполнения работ по Календарному плану увеличиваются соразмерно сроку поставки и доустановки необходимых элементов.
5.3. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя по дополнительной установки тех или иных элементов аппаратного и/или системного программного обеспечения, а также расширению каналов связи, Исполнитель не несет ответственности за снижение качественных и количественных характеристик работы _________________________________, вызванные недостатками аппаратного и базового (системного) программного обеспечения Заказчика или не расширением каналов связи.

6. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.1. Исполнитель обеспечивает выполнение своих обязательств по договору в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением к нему, и сдачу ________________________________________ в установленный срок Заказчику. Данный пункт действителен, при условии выполнения Заказчиком, всех своих обязательств.
6.2. Исполнитель обязуется не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика, полученную в процессе проведения работ по данному договору.
6.3. Исполнитель несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за правильность производства работ по настоящему договору до момента сдачи работ Заказчику. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми разрешениями или лицензиями, которые могут быть необходимы для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. В случае если результат выполненных Исполнителем работ будет некачественным и/или выполненные работы не будут соответствовать условиям договора, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет, в согласованный сторонами срок исправить недостатки своих работ для обеспечения их надлежащего качества. В случае если Исполнитель не в состоянии или не может выполнить работы для устранения допущенных им дефектов в согласованный срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков другим исполнителям, имеющим соответствующую квалификацию, знания и подтвержденный опыт выполнения подобной работы, с перевыставлением обоснованных счетов за данную работу Исполнителю.
6.5. Для надлежащего выполнения Заказчиком своих обязанностей, указанных в пункте 7.2. настоящего договора Исполнитель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 (три) дня, подавать Заказчику заявки на своих работников.
6.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех предоставленных ему по Акту для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи их по Акту Заказчику.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

7.1. Своевременно выполнить все свои обязательства по настоящему договору.
7.2. Заказчик обеспечивает доступ работников Исполнителя к Месту производства работ.
7.3. Передать Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней затребованные им данные и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по договору в полном объеме. При выявлении недостатков в переданных данных материалах Исполнитель сообщает об этом Заказчику в течение 10-ти календарных дней, а Заказчик обязан в течение 10-ти календарных дней предоставить исправленные материалы.
7.4. Предоставить Исполнителю с начала выполнения работ и до их завершения рабочее место, необходимое для производства работ.
7.5. В случае необходимости обеспечить подключение Места проведения работ к необходимым коммуникациям и к действующим сетям.
7.6. Сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну Исполнителя.

8. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

8.1. Работы Исполнителя по настоящему Договору должны быть выполнены в срок указанный в Календарном плане (Приложение №1 к настоящему Договору), при условии выполнения Заказчиком условий настоящего договора. Исполнитель обязуется приступить к выполнению Работ в течение семи календарных дней с момента подписания настоящего договора. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (Приложение №1 к настоящему договору).
8.3. Стороны рассматривают и решают вопрос о переносе срока окончания Работ Исполнителя в следующих случаях:
А) Если по вине Заказчика работы не начаты, или не могут быть закончены в установленный Договором срок;
Б) В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. ГАРАНТИИ.

9.1. Гарантийный срок на _____________________________________ составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи-приемки Работ по последнему этапу, уполномоченными представителями обеих Сторон. По окончанию гарантийного срока стороны настоящего договора могут заключить отдельный договор на дальнейшую техническую поддержку__________________________________________________.
9.2. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлено несоответствие ________________________________________ требованиям настоящего договора по причине невыполнения/или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязуется собственными силами, без привлечения дополнительных ресурсов Заказчика, и в оговоренные Сторонами сроки устранить дефекты, вызванные некачественным выполнением его части работ. При этом срок предоставляемой Исполнителем гарантии продлевается на период устранения недостатков. Указанные гарантии не применяются, если Заказчик самостоятельно вмешивался или вносил изменения в ____________________________________.
9.3. Исполнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, что при выполнении его обязательств по настоящему договору будут соблюдены все права третьих лиц. В случае взыскания в судебном порядке с Заказчика третьими лицами санкций за нарушение их прав, вытекающее из выполнения Исполнителем его обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе в порядке, установленным действующим законодательством предъявить к Исполнителю требование о компенсации выплаченных третьим лицам санкций. Заказчик не имеет право взыскать с Исполнителя данные санкции, если он своевременно не уведомил Исполнителя о предъявленных к нему претензиях, что явилось препятствием к участию Исполнителя в судебном разбирательстве по данному вопросу.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

10.1. По характеру настоящего договора, стороны могут иметь доступ к информации, являющейся конфиденциальной. Конфиденциальная информация означает информацию являющуюся коммерческой тайной одной из сторон, а также любую деловую, коммерческую, техническую или иную информацию, которая не может быть известна сторонам из общедоступных источников, переданную одной стороной другой стороне в устной, письменной или любой иной форме.
10.2. Стороны договорились сохранять конфиденциальность информации друг друга на протяжении 5 (пяти) лет после получения такой информации. Стороны договорились, за исключением случаев, предусмотренных законом, не разглашать ни в какой форме конфиденциальную информацию друг друга никаким третьим сторонам ни для каких целей, кроме выполнения настоящего договора. Каждая из сторон обязуется предпринять все необходимые меры для того, чтобы конфиденциальная информация не разглашалась и не распространялась ее служащими или агентами в нарушение условий настоящего договора.
10.3. Нарушение положений п.10.2. настоящего договора одной из сторон, дает право потерпевшей стороне требовать от виновной в таком нарушении стороны возмещения убытков соответствии с действующим законодательством или уплаты штрафа в размере до 20 (двадцати) процентов от суммы договора, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора.
10.4. Стороны установили, что к коммерческой тайне Исполнителя относиться вся информация, относящаяся к методике выполнения работ Исполнителем и программному продукту Исполнителя, за исключением возможности использования данной информации для целей работы с ___________________________________________________-.

11. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. Все санкции в случае добровольного признания подлежат возмещению за счет виновной стороны, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требований.
11.2. За нарушение по вине Исполнителя сроков сдачи ______________________________________________________, или за нарушение Заказчиком сроков оплаты работ Исполнителя, виновная сторона выплачивает пени из расчета 0,1 (одна десятая) процента от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора, оговоренной в п.4.1.
11.3. Стороны обязуются ограничить размер ответственности друг друга по настоящему Договору и не предъявлять друг другу никаких претензий связанных с убытками, косвенными убытками и косвенным ущербом и/или упущенной выгодой, а также с устраненными в оговоренные сторонами сроки недостатками работ.
11.4. В любом случае ответственность по настоящему Договору не может превышать 20 (двадцати) процентов от стоимости Договора, указанной в пункте 4.1.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по договору.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, контртеррористические действия, пожары, аварии, сбои подачи электроэнергии и работы сетей связи, а также вступившие в силу нормативно-распорядительные акты и действия органов государственной власти и управления.
12.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 20 (двадцати) календарных дней информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по договору. В дальнейшем сторона, подвергнувшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана по требованию второй стороны предоставить документальное подтверждение наступления указанных обстоятельств. При этом исполнение обязательств Сторон отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 12.3. настоящего договора влечет за собой утрату стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
12.5.Если подобные обстоятельства продлятся более 90 (девяноста) календарных дней, то любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, известив об этом другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом все взаиморасчеты стороны обязаны урегулировать в течение тридцати дней.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
13.1. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Сторона, считающая свои права и законные интересы нарушенными, обязана направить второй стороне претензию в письменном виде. Сторона, получившая претензию, обязана отправить ответ в течение десяти календарных дней. В случае если спор или разногласия по настоящему договору не будут урегулированы сторонами в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения второй стороной письменной претензии, любая из сторон вправе передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
14.2. Исполнитель вправе выполнить свои работы и сдать их Заказчику досрочно, а Заказчик вправе принять и оплатить досрочно выполненные работы.
14.3. Изменение, дополнение или расторжение договора возможно по соглашению сторон путем заключения отдельного соглашения в письменной форме, подписанного обеими сторонами.
14.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке) в следующих случаях:
14.4.1. Письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, оплатив часть фактически выполненных Исполнителем на дату расторжения объемов работ.
14.4.2. Если Исполнитель без видимых причин полностью приостановит выполнение Работ на срок 60 (шестьдесят) календарных дней и более;
14.5. Настоящий договор представляет собой полную и исчерпывающую договоренность сторон в отношении условий сотрудничества и с момента подписания настоящего договора он будет иметь приоритет по отношению ко всей предыдущей переписке и всем предшествующим переговорам по настоящему договору.
14.6. Все официальные сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в письменном виде заказным письмом с отметкой о вручении (получении). Обо всех изменениях в своих реквизитах Стороны должны немедленно информировать друг друга. В случае неуведомления об изменении адреса информация, направленная по адресу указанному в настоящем договоре, считается направленной должным образом. В случае не уведомления об изменении других реквизитов, неуведомившая Сторона несет на себе риск всех неблагоприятных последствий.
14.7. Стороны настоящего Договора взаимно обязуются в течение всего срока действия Договора, а также в течение года после окончания работ по Договору не создавать условий или вакансий для перехода к ним на работу сотрудников второй Стороны, участвующих в реализации настоящего Договора. В случае трудоустройства на работу к одной из сторон настоящего договора сотрудника второй стороны, участвовавшего в реализации настоящего договора, сторона к которой сотрудник трудоустроился, обязуется выплатить второй стороне компенсацию за подготовку специалиста в размере 5 (пяти) процентов от общей суммы Договора, указанной в пункте 4.1.
14.8. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
14.9. Координатором работ по настоящему договору со стороны Заказчика (ОАО ____________) является _________________________; контактный телефон (495) _______________, e-mail: ___________________________.

Координатором работ по настоящему договору со стороны Исполнителя (ЗАО «Рога и копыта» ____________) является _________________________; контактные телефоны (495) _________ факс _______, e-mail: ___________________________.

Стороны обязуются в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомлять вторую сторону, в случае изменения лиц ответственных за исполнение настоящего договора.
14.10. Приложения к настоящему договору:
Приложение №1 – «Календарный план».
Приложение №2 – «Термины и определения».
Приложение №3 – «Технические требования».

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:________________________
Адрес: _________
Почтовый адрес:___________
ИНН __________
КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
к/с _____________
БИК ___________
ОКОНХ _________
ОКПО ____________

ЗАКАЗЧИК:________________________
Адрес: _________
Почтовый адрес:___________
Тел.:__________Факс: __________
ИНН __________
КПП __________
Банковские реквизиты:
р/с ______________
к/с _____________
БИК _______________
ОКОНХ _________
ОКПО ____________

Подписи сторон:

Исполнитель:   Заказчик:

_________________/Иванов И.И../ __________________/ _________/

на оказание услуг по разработке программного обеспечения в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.

1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;

2.1.2. протестировать Программу;

2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с Программой;

2.1.7. установить испытательный срок в течение месяцев (до «»2019 года). В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.

2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.

2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;

3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;

3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;

3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с до лично и по телефону: .

3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.

4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.

6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.

6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.

6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

Вот 2 образца договора разработки мобильного приложения , которые мы используем на практике: договор на разработку программного обеспечения или договор авторского заказа . Какой образец договора на разработку мобильного приложения подходит в вашей ситуации? Как не ошибиться с выбором договора на создание приложения?

Отличия договоров на разработку мобильного приложения

Выбор договора производится с учетом того, какое лицо занимается разработкой мобильного приложения .

Если вы нанимаете для создания мобильного приложения организацию или индивидуального предпринимателя со штатом , то необходимо использовать договор заказной разработки программного обеспечения . Такой договор регулируется положениями ст.1296 ГК РФ. По умолчанию исключительное право на результаты работ по договору принадлежит заказчику. Хотя договором может быть предусмотрено предоставление заказчику лицензии на результаты интеллектуальной деятельности разработчика.

Иначе данный вопрос решается в законодательстве в случае, когда для разработки мобильного приложения привлекается физическое лицо . Это может быт и предприниматель, который выступает в качестве единственного разработчика (автора) по договору. В таком случае должен заключаться договор авторского заказа , который регулируется ст.1288-1290 ГК РФ.

В отличие от договора заказной разработки, создание мобильного приложения по договору авторского заказа не влечет автоматического перехода исключительного права на приложение заказчику . Для этого необходимо включать в договор прямую говорку об отчуждении прав заказчику и указывать размер вознаграждения за передачу прав отдельно от стоимости работ по созданию мобильного приложения. В противном случае исключительные права сохраняются в полном объеме за автором.

Помимо этого при заключении договора на разработку мобильного приложения с автором следует помнить, что законом жестко ограничена ответственность автора за нарушения . Автор не возмещает упущенную выгоду, в отличие от разработчика - организации. Ответственность по договору авторского заказа ограничена возмещением реального ущерба, причиненного заказчику.

Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.

ДОГОВОР ЗАКАЗА
на разработку программного обеспечения
г. Москва "___"__________ 20__ г.
_____________________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании ___, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется создать программное обеспечение (далее - "Программа"), соответствующее техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), и передать Заказчику исключительные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик за создание Программы уплачивает Исполнителю вознаграждение.
1.2. Программа должна соответствовать условиям технического задания, предоставленного Заказчиком в рамках настоящего договора и утвержденного Исполнителем.
1.3. Исполнитель настоящим предоставляет Заказчику все имущественные права на использование Программы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется создать Программу в течение ________ с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется создать Программу своими силами и средствами.
2.3. Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
2.4. После завершения работ Исполнитель предоставляет экземпляр первоначального варианта Программы на утверждение Заказчику. Заказчик принимает первоначальный вариант Программы по акту предварительной приемки-передачи, подписываемому обеими сторонами.
Заказчик обязуется рассмотреть представленный вариант Программы и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.
При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в установленные Заказчиком сроки внести требуемые исправления и повторно представить Программу Заказчику.
2.5. Исполнитель передает окончательный вариант Программы в виде дистрибутива на материальном носителе (CD-ROM или DVD-ROM дисках), к которой прилагается инструкция по установке и руководство пользователя. Исполнитель обязан обучить работе с Программой представителей Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь в течение гарантийного срока, установленного пунктом 4.2. настоящего Договора.
2.6. При получении одобрения Заказчика и получения окончательного варианта Программы согласно п. 2.5. Договора, Стороны составляют акт приемки-передачи Программы.
2.7. Исключительное право на созданную Исполнителем Программу принадлежит Заказчику в полном объеме с момента передачи Программы Исполнителем. Заказчик вправе зарегистрировать Программу как ее правообладатель в органах, осуществляющих государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.
2.8. Действие полученных Заказчиком исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.
2.9. Исполнитель не сохраняет за собой права использовать Программу самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам.
2.10. За создание Программы и получение исключительных прав на нее Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору составляет ___________
3.2. Оплата производится в следующем порядке:

3.3. Денежные средства, подлежащие уплате по настоящему договору, оплачиваются Заказчиком путем ____________________________________.
4. ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Исполнитель гарантирует, что:
- при создании Программы им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц;
- на момент подписания настоящего Договора Исполнитель не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в отношении имущественных прав на использование Программы.
4.2. На разработанную Программу Исполнитель устанавливает гарантийный срок __________ со дня подписания акта окончательной сдачи-приемки Программы. Исполнитель обязуется исправить выявленные в процессе эксплуатации Программы проблемы (недостатки) и устранить их, если они противоречат условиям технического задания Заказчика.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае несоответствия переданной Программы характеристикам, указанным в Техническом Задании Заказчик вправе потребовать по своему выбору:
- замены программным средством надлежащего качества;
- изменения размера вознаграждения;
- расторжения настоящего Договора с возмещением убытков.
6.3. В случае нарушения Исполнителем срока создания Программы, установленного п. 2.1 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___ за каждый ___ просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном су...