Обязательства сторон по договору подряда. Права и обязанности сторон по договору подряда и их исполнение

Договор подряда относится к категории обязательств по выполнению работ и регулируется нормами гл. 37 ГК РФ. К этой группе обязательственных правоотношений относится также выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК РФ).

Глава о подряде, помимо общих положенеий, содержит параграфы, посвященные отдельным видам договора:

  • бытовой подряд;
  • подрядные работы для государственных нужд.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Как в договорах купли-продажи и , общие положения о подряде применяются к отдельным видам подрядных отношений субсидиарно, т. е. в случаях, когда иное не установлено специальной правовой нормой (п. 2 ст. 702).

Договор подряда можно охарактеризовать как консенсуальный, двухсторонний, возмездный.

Рассматриваемый договор имеет определенное сходство с другими видами гражданско-правовых договоров и трудовым договором, в связи с чем на практике возникают определенные сложности с определением правовых норм, которыми необходимо руководствоваться при разрешении конкретного дела. Поэтому необходимо отграничить подряд от смежных правоотношений. Основным критерием, по которому проводится разграничение различных видов договоров, служит их предмет, которым в договоре подряда являются работа и ее результат.

Отличия договора подряда от смежных договорных институтов

Договор подряда и договор купли-продажи имеют некоторое сходство, поскольку и в том, и в другом случае по договору передастся определенный материальный объект (вещь). Причем сходство может увеличиваться еще и в силу того, что закон допускает куплю-продажу товара, который у продавца в настоящий момент отсутствует, но будет им изготовлен в будущем.

Отличия между этими договорами заключаются в следующем: во-первых, предметом договора подряда может выступать не только вещь, но и энергия, имущественные права, имущественные комплексы; предметом же договора подряда выступает создание веши либо улучшение веши (ремонт, переработка и т. п.);

во-вторых, договор купли-продажи опосредует лишь передачу вещи в собственность покупателя, процесс появления вещи у продавца находится вне сферы договорного регулирования (продавец может вещь изготовить самостоятельно, может приобрести ее у других лиц), договор же подряда регламентирует взаимоотношения сторон в процессе изготовления товара (например, в договоре можно предусмотреть, какие указания может давать заказчик в ходе выполнения работы, какое содействие он должен оказать подрядчику);

в-третьих, как правило, предметом договора купли-продажи являются веши, определенные родовыми признаками, а договора подряда — результат работы, выполненной по конкретному заданию заказчика и потому являющийся индивидуально-определенной вещью.

Договор подряда и договор возмездного оказания услуг имеют сходство в связи с тем, что и в том, и в другом случае одна сторона (подрядчик, исполнитель) по заданию и для другой стороны (заказчика) выполняет определенные действия. Данное сходство подчеркивается также и тем, что нормы о договоре подряда имеют субсидиарное применение в регулировании отношений по возмездному оказанию услуг (см. ст. 783 ГК РФ). Однако в договоре возмездного оказания услуг деятельность исполнителя либо вообще не имеет материального результата, либо материальный результат имеет второстепенное значение для удовлетворения потребностей заказчика и выступает в качестве побочного продукта оказания услуги. Более подробно обязательства по оказанию услуг и их соотношение с подрядом рассматриваются в гл. 32 учебника.

Сходство договора подряда , в котором подрядчиком выступает гражданин, трудового договора заключается в том, что выполнение одной и той же работы может быть облечено как в форму договора подряда, так и в форму трудового договора, однако возникающие при этом правовые последствия будут принципиально различными.

Работник по трудовому договору выполняет определенную трудовую функцию, включается в трудовой коллектив, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку. Если деятельность работника не увенчается успехом, его труд все равно подлежит оплате (за исключением сдельной формы оплаты труда). На работника распространяется ряд социальных льгот (ответственность работодателя за вред, причиненный работнику и его имуществу во время выполнения трудовой функции, начисление заработной паты в период болезни, отпуска, нормированное рабочее время, ограниченная материальная ответственность и др.).

При выполнении работ по договору подряда подрядчик несет риск недостижения результата и не может требовать оплаты в случае отсутствия результата работы. Кроме того, для подряда характерно изготовление заказа средствами подрядчика. Вещь, изготовленная подрядчиком, до момента ее передачи заказчику принадлежит на праве собственности подрядчику. Иная ситуация имеет место при трудовом договоре, где вещь, создаваемая работником, принадлежит работодателю.

Элементы договора подряда

Стороны договора подряда

Сторонами договора подряда могут быть как граждане, так и юридические лица. Для отдельных видов договоров подряда к сторонам предъявляются дополнительные требования. Так, в договоре бытового подряда заказчиком может выступать исключительно гражданин, в договоре строительного подряда на стороне подрядчика — лицо, имеющее лицензию на занятие такого рода деятельностью.

Особенностью договора подряда является так называемый принцип генерального подряда. Подрядчик вправе, если иное не установлено законом или договором подряда, привлечь к исполнению договора третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за достижение результата перед заказчиком. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, а привлеченные им для выполнения отдельных работ лица именуются субподрядчиками (ст. 706 ГК РФ).

Подрядный договор по общему правилу является двусторонним. В силу этого и заказчик, и подрядчик по отношению друг к другу обладают в одно и то же время как определенными правами, так и обязанностями. Поэтому общий принцип ответственности должника за действие третьего лица в равной мере будет распространяться и на случаи ответственности генерального подрядчика перед заказчиком за действия субподрядчика и перед субподрядчиком за нарушение обязательств со стороны заказчика. Имеет место как бы «двойная» ответственность генподрядчика, которую он вправе переложить затем на заказчика и субподрядчика, если нарушение договорных обязательств имело место по их вине (абз. 1 п. 3 ст. 706).

Вместе с тем с согласия генерального подрядчика заказчик может заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами (прямые договоры). В случае заключения прямых договоров подрядчик в них участия не принимает и принцип генерального подряда не действует, поэтому лица, заключившие прямые договоры с заказчиком, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед ним, а заказчик, в свою очередь, отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перед этими лицами.

На стороне подрядчика могут выступать несколько лиц. В соответствии со ст. 707 ГК РФ такие лица при неделимости предмета обязательства признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и одновременно солидарными кредиторами. При делимости предмета обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законом или договором, каждое из этих лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли.

Предмет договора подряда

Предметом договора подряда является как сама работа, так и ее овеществленный результат. В п. I ст. 703 ГК РФ содержится приблизительный перечень работ, выполняемых по договору подряда: изготовление новой вещи (например, строительство дома, бурение скважины и т. п.), переработка (изготовление ювелирных изделий из лома драгоценных металлов) или обработка вещи (химическая чистка одежды, покраска автомобиля) либо выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Результат работы должен быть материально осязаем и индивидуально определен.

Как правило, в результате выполнения работы либо создастся новая вещь, либо увеличивается существующей вещи (ремонт, чистка и т. п.).

Как уже говорилось выше, материальная природа результата работы обусловливает возможность установления гарантий ее качества (ст. 721 ГК РФ). Качество выполненной подрядчиком работы, т. е. достигнутого им результата, должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте таковых — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Кроме того, в пределах разумного срока результат работы должен быть пригоден для использования, установленного договором, а если оно не установлено, то для обычного использования результата работы такого рода.

На подрядчика, действующего в качестве предпринимателя, налагается дополнительная обязанность — выполнить работу с соблюдением обязательных требований к ее качеству, установленных законом или иными нормативными актами (ГОСТами, ТУ, ТТ, СНиПами и др.).

Согласно п. 1 ст. 722 ГК РФ законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаем делового оборота для результата работы, выполненной подрядчиком, может быть предусмотрен срок, в течение которого он должен соответствовать условиям договора о качестве (гарантийный срок).

Как и в большинстве других договоров, цена не является существенным условием договора подряда. При отсутствии в договоре условия о цене применяются правила п. 3 ст. 424 ГК РФ.

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при выполнении работы, и вознаграждение, причитающееся ему за выполненную работу (п. 2 ст. 709 ГК РФ).

Смета

Особенностью договора подряда является возможность установления цены договора в виде сметы, оформляемой в качестве одного из разделов договора подряда или, как правило, в качестве приложения к нему.

Смета — это калькуляция расходов, необходимых для выполнения работы. Смета, как правило, включает в себя несколько разделов (пунктов): расходы на приобретение оборудования и материалов, необходимых для выполнения работы, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на выплату заработной платы, на командировки, вознаграждение подрядчика и др.

Смета может быть приблизительной и твердой. Приблизительной является смета, от положений которой в ходе выполнения работ возможны отступления (превышение). Твердой считается смета, от положений которой отступления (превышение) не допускаются. При отсутствии в договоре условия об обратном смета считается твердой.

При необходимости существенного превышения приблизительной сметы подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение сметы, вправе отказаться от договора, оплатив подрядчику цену, пропорциональную части выполненной работы.

Единственным случаем, когда сторона может в одностороннем порядке потребовать изменения твердой сметы, является существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, предоставляемых подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. В этом случае подрядчик вправе потребовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование — расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

В случае, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы (сметы), подрядчик сохраняет права на оплату по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ (п. 1 ст. 710 ГК РФ). Данная норма является диспозитивной, и договором может быть определен иной порядок распределения экономии расходов.

Существенными условиями договора подряда в соответствии со ст. 708 ГК РФ являются начальный и конечный сроки выполнения работ. По соглашению сторон могут устанавливаться также промежуточные сроки, т. е. сроки завершения отдельных этапов работ.

Правило об указании начального, а при необходимости и промежуточных сроков введено в ГК РФ для того, чтобы заказчик мог контролировать ход выполнения работ. При отсутствии необходимости либо при невозможности осуществления контроля за ходом работ указание на начальный и промежуточные сроки выполнения работы в договоре подряда, видимо, следует считать необязательным и излишним.

Права и обязанности сторон

Основной обязанностью подрядчика является выполнение по заданию заказчика определенной работы и сдача ему результата выполненной работы.

Подрядчик выполняет предусмотренные договором работы на свой риск. В ст. 705 ГК РФ урегулирован вопрос о распределении между сторонами рисков, возникающих в ходе исполнения договора подряда.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения предмета подряда до его приемки заказчиком несет подрядчик.

Законом или договором подряда могут быть предусмотрены и иные правила распределения рисков между сторонами.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски несет сторона, допустившая просрочку.

Поскольку по общему правилу выполнение работы осуществляется иждивением подрядчика, он несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лип (п. 2 ст. 704 ГК РФ). Согласно ст. 723 ГК РФ подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (т. е. по правилам ст. 475 ГК РФ).

При выполнении работы с использованием материалов заказчика подрядчик обязан использовать их экономно и расчетливо. После окончания работы подрядчик должен представить заказчику отчет о расходовании материалов, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика материала (ст. 713 ГК РФ).

Кроме того, в соответствии со ст. 714 ГК РФ на подрядчика возлагается ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося в его владении в связи с исполнением договора подряда.

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, если им будут обнаружены:

  • непригодность или недоброкачественность переданных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для обработки (переработки) веши;
  • возможные неблагоприятные для заказчика последствия выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иные, не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок (ст. 716 ГК РФ).

Невыполнение подрядчиком указанных требований лишает его права при предъявлении соответствующих требований к заказчику ссылаться на указанные обстоятельства.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика не примет соответствующих мер (замена материалов на доброкачественные, дача иных указаний о способе выполнения работы и др.), подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных убытков.

Подрядчик сохраняет право требовать оплаты выполненной работы в случае недостижения результата либо непригодности результата работы для использования, если причиной этого являются недостатки предоставленного заказчиком материала, которые не могли быть обнаружены при надлежащей его приемке.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчику, если иное не установлено законом или договором, предоставляется право по своему выбору потребовать от подрядчика:

  • либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  • либо возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Подрядчик может вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Существенными считаются недостатки, которые делают невозможными или недопустимыми использование товара (работы, услуги) в соответствии с его целевым назначением, либо который не может быть устранен, либо который проявляется вновь после устранения, либо для устранения которого требуются большие затраты, либо вследствие которого потребитель в значительной мерс лишается того, на что он вправе был рассчитывать при заключении договора.

В соответствии со ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в установленные гарантийные сроки. Если в договоре гарантийный срок не установлен, требования могут быть предъявлены при условии, что недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом или обычаями делового оборота.

При наличии договорной гарантии заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока, установленного подрядчиком. Если такой срок менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента его передачи заказчику, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Срок исковой давности для требований, связанных с ненадлежащим качеством работы, выполненных по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений — три года (ст. 725 ГК РФ). Исчисление срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом.

Подрядчик обязан предоставить заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо является необходимым для использования результата работы для целей, указанных в договоре.

Заказчик обязан принять результат работы и оплатить ее. Если договор подряда заключается на создание новой веши, право собственности на нее возникает у заказчика лишь с момента приемки результата работ.

Если подрядчик своевременно не приступает к исполнению договора подряда и (или) выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков. Неисполнение подрядчиком такого требования предоставляет заказчику право отказаться от исполнения договора либо поручить исправление работ другому липу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В ст. 718 ГК РФ закреплена обязанность заказчика в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении им данной обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре пены с учетом выполненной части работы.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об его отказе от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором. Убытки, возникшие у подрядчика в результате прекращения договора, заказчик обязан возместить лишь в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Порядок приемки-передачи выполненной работы регламентируется ст. 720 ГК РФ.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе он должен немедленно заявить об этом подрядчику.

Обычно процесс приемки оформляется актом или иным документом, подписанным сторонами. Данное правило законом не предписывается, но его несоблюдение лишает заказчика определенных прав.

Так, заказчик, обнаруживший недостатки во время приемки, имеет право ссылаться на них только в случаях, когда в документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

При обнаружении после приемки работы недостатков, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), заказчик должен известить об этом подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

Между сторонами могут возникнуть споры относительно недостатков выполненной работы или их причин. В таких случаях по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы несет сторона, потребовавшая проведения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, то расходы возлагаются на обе стороны в равных долях.

При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика, продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ. Данное правило применяется, если договором не установлено иное.

Заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы но цене, определяемой в соответствии со ст. 709 ГК РФ. При этом согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик имеет право требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Договор подряда - соглашение, в соответствие с которым одна сторона (подрядчик ) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика ) определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его

Стороны договора

Сторонами в договоре подряда являются заказчик , поручающий выполнение определённой работы, и подрядчик , обязующийся выполнить эту работу, в качестве которых, в зависимости от той или иной разновидности подряда, могут выступать сделкоспособные физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Закон допускает участие на стороне подрядчика нескольких лиц - соподрядчиков (соисполнителей). В случае, если предмет договора является неделимым, они несут перед заказчиком солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также выступают по отношению к заказчику как солидарные кредиторы. Если предмет договора является делимым, а также в иных случаях, предусмотренных законом или договором, каждый из соподрядчиков приобретает права и несёт обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли

Сторонами договора подряда могут быть как граждане, так и юридические лица. Для отдельных видов договоров подряда к сторонам предъявляются дополнительные требования. Так, в договоре бытового подряда заказчиком может выступать исключительно гражданин, в договоре строительного подряда на стороне подрядчика - лицо, имеющее лицензию на занятие такого рода деятельностью.

Обязанности заказчика: уплатить подрядчику обусловленную цену после приемки работы; предоставить материалы для выполнения работы, если это предусмотрено договором; осмотреть и принять выполненную работу и в случае обнаружения недостатков немедленно заявить об этом подрядчику.

Права заказчика: заключать договоры на выполнение отдельных видов работ с другими лицами с согласия генерального подрядчика, которые становятся ответственными перед заказчиком; контролировать ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае медленного выполнения работы; назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а в случае невыполнения этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ др. лицу за счет подрядчика, а также потребовать от него возмещения убытков.

Обязанности подрядчика: передать права заказчику на изготовленную вещь; выполнять работу из своих материалов, своими силами и средствами, если иное не предусмотрено договором; выполнить работу по цене, определенной договором, если своевременно не предупредил заказчика о фактическом ее превышении; использовать материал, предоставленный заказчиком, экономно и расчетливо, представив после окончания работы заказчику отчет об его израсходовании и возвратить его остаток; предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, грозящих годности или прочности результатов выполняемой работы либо невозможности завершения ее в срок. В случае непринятия мер заказчиком подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его прекращением.

Права подрядчика: самостоятельно определить способы выполнения задания заказчика; привлечь к исполнению своих обязанностей субподрядчиков, если договором не предусмотрена его обязанность выполнить работу лично; требовать оплаты по цене, предусмотренной договором, в случае, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы; удерживать результат работы, оборудование до уплаты заказчиком денежных сумм за выполнение договора; требовать оплаты выполненной им работы, если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования или для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала; не приступать к работе, а начатую работу приостановить при неисполнении заказчиком встречных обязанностей и требовать возмещения убытков.

Ответственность сторон по договору подряда, в частности, как и в случае с другими сделками, в которых фигурируют серьезные деньги, одна из больных тем. Законодательство сформировано таким образом, чтобы стороны имели свободу выбора. К сожалению, они или понимают ее неправильно, или не пользуются ею.

Составление договора

Сделки с гражданами заключаются на основе типовых договоров, в которые могут вноситься незначительные изменения. Их недостатки почти никогда не становятся предметом судебного разбирательства.

Иное дело, соглашения между крупными организациями. Все пункты договора становятся результатом долгих переговоров, переговорщики могут потратить на них недели.

Компании средней руки используют ими же разработанные договора, но условия или мало проработаны, или отсутствуют вовсе. Ответственность сторон по договору подряда тому хороший пример.

В случае спора судья опирается прежде всего на условия сделки. Бытует мнение, что договор готовится с расчетом на потенциальное судебное разбирательство. Поэтому чем подробнее прописаны условия ответственности, схема расчета суммы, порядок действия сторон, тем проще потом действовать, защищая свои права.

Нормативное регулирование

Тщательно прописанные меры ответственности сторон по договору подряда - это неплохо, но нельзя забывать и об остальных условиях договора. Если уделить им недостаточно внимания, труднее будет доказать обоснованность своих претензий.

Законом установлена разница между имеющимися видами договора подряда:

  • бытовой подряд;
  • строительный подряд;
  • ведение проектных и изыскательских работ;
  • работы, выполненные для государственных либо муниципальных нужд.

Приступая к разработке условий, нужно учесть особенности регулирования, в том числе и ответственность, и расчет законодателя на инициативу гражданского оборота. Нормы договоров подряда в ГК РФ рассчитаны на выбор сторонами предложенных вариантов регулирования за редкими исключениями.

Есть еще два пункта: отсутствие четкости в существенных условиях может привести к признанию сделки незаключенной.

Если же имеется нарушение, недопустимое по нормам закона, или чрезмерный перевес в пользу одной из сторон, возникает риск признания договора недействительным.

Статус подрядчика

Общие правила предусматривают следующие пункты об обязанностях и ответственности подрядчика:

  • подрядчик своими силами и средствами выполняет работу согласно требованиям заказа из материалов заказчика или своих собственных, смотря что прописано в соглашении;
  • обязуется своевременно приступить к выполнению работы и вести ее согласно графику;
  • качество результата должно обеспечивать его нормальное использование с целью, обозначенной в задании;
  • подрядчик обязан отчитаться за использование материала заказчика, вернуть оставшиеся материалы или оставить их себе, уменьшив цену на соответствующую сумму;
  • на подрядчика ложится обязанность предупредить вторую сторону о необходимости остановить работу из-за материалов, ошибок в технической документации, негативных последствий дальнейшего исполнения указаний заказчика;
  • работы приостанавливаются при возникновении иных обстоятельств, которые независимо от действий подрядчика грозят качеству работы либо ее своевременному выполнению;
  • подрядчик обеспечивает сохранность переданного заказчиком имущества, материалов, вещей в процессе исполнения соглашения;
  • подрядчик обязуется предоставлять возможность заказчику контролировать и проверять ход выполнения заказа без вмешательства в процесс.

Статус заказчика

А вот из каких пунктов строятся обязанности и ответственность заказчиков:

  • обязанность принять работу полностью или поэтапно;
  • внести предварительную оплату, если она предусмотрена договором;
  • оплачивать работу поэтапно, если это предусмотрено договором;
  • обязанность заявить о недостатках либо недочетах, которые им были выявлены при осмотре, чтобы потом иметь право ссылаться на них;
  • обязанность заявить о выявленных после принятия недостатках в срок, обусловленный соглашением.

Описанные положения, касающиеся статуса сторон, распространяются на все виды договоров подряда.

Особенности строительного подряда

Ответственность сторон по договору строительного подряда заключается в присутствии со стороны подрядчика нескольких лиц. Они действуют либо независимо, либо привлекаются генеральным подрядчиком.

Система ответственности в отношениях заказчик - субподрядчик строится по двум схемам:

  • заказчик несет ответственность исключительно перед генеральным подрядчиком и взыскивает недостатки с него;
  • заказчик работает напрямую с каждым субподрядчиком.

В первой схеме генеральный подрядчик становится заказчиком для остальных подрядчиков, рассчитываясь с ними и предъявляя претензии.

Подрядчик несет ответственность за ведение работ согласно предоставленной документации и в рамках сметы.

Если по каким-то причинам это невозможно, он сообщает об этом заказчику. Подрядчику дается право приостановить работы, если заказчик не даст ответ в течение 10 дней или иной срок, оговоренный в договоре.

Если подрядчик не сообщил о необходимости провести дополнительные работы, с заказчика снимается обязанность их оплаты. Подрядчику еще нужно доказать, что выход за рамки сметы и дополнительные работы были осуществлены в интересах заказчика.

Заказчик отвечает перед подрядчиком за недостатки в технической документации, которые тот вынужден исправлять за свой счет, а также за предоставление информации, в которой нуждается подрядчик.

Ответственность за последствия, связанные с качеством предоставленного оборудования и материалов, несет та сторона, которой они были предоставлены.

Особенности бытового подряда

Ответственность сторон по договору бытового подряда связана в первую очередь с информированием клиента о правилах использования объекта, чтобы не навредить ни ему, ни себе, ни третьим лицам.

Если результат работы не соответствует условиям договора или нормативным требованиям, заказчик вправе:

  • требовать произвести доработку без дополнительной оплаты со своей стороны;
  • потребовать возместить ущерб, если заказчик устранил недостатки за свой счет.

Заказчик несет ответственность за отказ оплачивать работу. Если с его стороны имеет место уклонение от оплаты работы и приема результата, подрядчик имеет право продать вещь, забрать из вырученных средств оплату и положить оставшиеся деньги на депозит.

Предполагаемые меры ответственности

Участники вправе выбрать один из имеющихся в законе вариантов или добавить в договор что-то еще. Желательно прописать, какие меры применимы за соответствующие нарушения.

Договор подряда в ГК РФ дает следующие меры воздействия на контрагентов:

  • возмещение убытков;
  • взыскание процентов за использование чужих денежных средств;
  • уплата неустойки за недобросовестное исполнение или уклонение от исполнения обязательств;
  • удержание подрядчиком имущества заказчика до момента, пока им не будут оплачены расходы или убытки, понесенные им в связи с выполнением договора.

Формы ответственности могут совмещаться по усмотрению сторон. Закон устанавливает и дополнительные способы воздействия на нарушителей для перечисленных форм подряда, но все же главное обязательство - это возмещение ущерба.

Взыскание ущерба с подрядчика

Проанализировав закон, можно выделить несколько оснований, когда заказчик вправе требовать возмещения:

  • сроки нарушены до такой степени, что выполнение договора объективно становится невозможным и для заказчика утрачен смысл продолжения дальнейших отношений;
  • недостатки неустранимы, либо подрядчик отказывается их устранять в разумный срок или период времени, отведенный соглашением;
  • привлечение субподрядчика нарушает условия договора или положения закона;
  • действия подрядчика привели к порче или уничтожению имущества, переданного ему заказчиком;
  • любое действие или бездействие, которое привело к материальным потерям заказчика.

Как видно, даже в законе дается обширный перечень ситуаций, в которых неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда служит основанием требовать возмещения ущерба.

Взыскание с заказчика

Закон о причинах взыскания убытков с заказчика говорит следующее:

  • неисполнение или такое исполнение обязательств, которое делает работу подрядчика невозможной или затруднительной, что он теряет выгоду от сотрудничества;
  • заказчик отказался от договора в одностороннем порядке;
  • любое действие или бездействие, приведшее к убыткам подрядчика.

В заключение

Ответственность сторон за нарушение договора подряда предусматривается и законом, и договором. Закон дает лишь границы и очертания, которыми участники сделки вправе воспользоваться.

Из-за этого возможности судьи в решении спора ограничены, если пунктами соглашения не урегулированы соответствующие вопросы. Например, когда и какую сумму вправе требовать потерпевшая сторона? По какой формуле производятся расчеты? Взыскивается ли неустойка? Совмещаются ли требования возместить ущерб и неустойка или применяется что-то одно? Таким образом, вопросов немало, особенно в договорах строительного подряда с участием многих лиц и большим объемом условий.

Подрядчик обязан:

Выполнить работу по заданию заказчика на свой риск и сдать ее результат;

Выполнить работу надлежащим образом (в соответствии с условиями договора, а при их отсутствии обычно предъявляемым к работам требованиям соответствующего рода). Требования к качеству работы предъявляются в пределах разумного срока с момента ее завершения (но не более двух лет), а в случае, когда правовым актом, договором или обычаями делового оборота предусмотрен гарантийный срок - в течение данного срока;

Выполнить работу своим иждивением (из своих материалов на своем оборудовании, своими силами и средствами). Если материал или оборудование предоставлены заказчиком, то на подрядчике лежат дополнительные обязанности :

1. расходовать их экономно и расчетливо;

2. предоставить отчет по затратам;

3. передать остаток материала заказчику, либо с согласия заказчика оставить неизрасходованный материал у себя и с учетом его стоимости уменьшить цену работы (п.1 ст.713 ГК РФ);

4. отвечать за сохранность материала, если имущество, переданное ему заказчиком утрачено или повреждено – он должен возместить причиненные убытки (ст. 714, 393 ГК РФ);

5. проверить доброкачественность материала и оборудования;

На подрядчике лежит ряд обязанностей, носящих информационный характер (предупредить заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение работ):

1. о непригодности материала, например, мездра переданная для покраски меха слишком тонка и в результате химической обработки на ней могут появиться дыры;

2. о неблагоприятных последствиях выполнения указаний заказчика, например, заказчик, настаивает, чтобы замененное после аварии крыло автомобиля покрасили без грунтовки. Между тем нарушение технологии приведет к тому, что краска через несколько месяцев будет облазить;

3. об иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы, например, затяжные дожди не позволяют качественно выполнить работы по покраске дома, починке крыши и т.д.

Подрядчик вправе :

Не приступать к выполнению работ либо приостановить их выполнение в случае нарушения заказчиком условий договора;

Требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием заказчиком содействия в выполнении работ, если такое содействие предусмотрено договором;

Привлечь к исполнению договорных обязанностей других лиц (субподрядчиков), если из закона или договора не вытекает иное;

При уклонении заказчика от приемки работ по истечении одного месяца и после двукратного предупреждения продать результат работ, за вычетом причитающихся ему платежей, оставшуюся часть внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда;



Удерживать результат работ и иное оставшееся у него имущество заказчика при нарушении условий договора, до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

Заказчик обязан:

Принять выполненную работу по акту сдачи-приемки. Приемка должна проходить в сроки и в порядке, предусмотренном договором. Приемка удостоверяется актом, в котором фиксируются недостатки в работе, требования и сроки их устранения;

Оплатить работу после ее окончательной сдачи подрядчиком;

Оказывать подрядчику обусловленное договором содействие в выполнении работ (подсоединение к сетям электро и газоснабжения, обеспечение водой т.д.).

Заказчик вправе :

В любое время проверить ход выполнения и качество работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика;

Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения вызванных этим убытков, если подрядчик явно не успевает закончить работу в срок;

В любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику за уже выполненную работу и возместив убытки расторжением договора;

При очевидной некачественности работы установить подрядчику разумный срок для устранения недостатков, либо поручить другому лицу исправить недостатки и потребовать возмещения убытков;

В случае неисполнения подрядчиком условий договора о качестве потребовать:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены;

3) возмещения собственных расходов на устранение недостатков (если это предусмотрено договором). Если недостатки существенны и неустранимы - в согласованный срок, либо появляются вновь, заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков (в течение двух лет со дня передачи работ, если иное не установлено законом, договором, обычаями делового оборота). Срок исковой давности по требованиям к качеству работ составляет один год, он начинает течь со дня заявления о недостатках, сделанного в пределах гарантийного срока, а если он составляет менее двух лет, то в пределах двух лет.

Распределение рисков между сторонами:

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки0 вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик, после приемки – заказчик. Если приемка просрочена, риск переходит на просрочившую сторону;

При случайной гибели имущества подрядчик не вправе требовать вознаграждения (из-за тяжелой болезни подрядчика, форс-мажорные действия и т.д.).

Права и обязанности сторон по договору подряда и их исполнение

Порядок заключения и форма договора подряда

Параграф 1 главы 37 ГК РФ не содержит специальных требований к форме и порядку заключения договора подряда, в связи с этим применяются нормы общей части ГК РФ.

В соответствии с положениями параграфа первого главы 702 ГК РФ основными условиями договора подряда являются:

1) условие о предмете договора, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ в силу ст. 432, 702 ГК РФ является существенным условием договора подряда. В договоре подряда сторонами должны быть согласованы данные, позволяющие четко установить вид, характер и назначение выполняемых работ и предполагаемый их результат. В соответствии со ст. 703 ГК РФ предметом подряда могут являться работы по изготовлению или переработке (обработке) вещи либо выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

2) условие о цене договора (ст. 709 ГК РФ). В силу п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определœения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, ᴛ.ᴇ. законом цена не признается существенным условием договора подряда.

При этом, следует учитывать, что в соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ цена работы должна быть определœена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Отсюда вытекает, что в случае определœения цены договора подряда посредством подготовки подрядчиком сметы, условие о цене договора в силу п. 1 ст. 432 ГК РФ приобретает характер существенного, в связи с этим несогласование заказчиком сметы может повлечь признание договора незаключенным.

Согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ цена работы (смета) должна быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

По общему правилу, закрепленному в п. 6 ст. 709 ГК РФ, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в т.ч. в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объём подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик вправе требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора исходя из статьи 451 ГК РФ.

Иное правило установлено в п. 5 ст. 709 ГК РФ в отношении приблизительной цены договора. Так, в случае если возникла крайне важно сть в проведении дополнительных работ и по этой причинœе в существенном превышении определœенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о крайне важно сти превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определœенной в договоре.

3) условие о сроке выполнения работ по договору (ст. 702, 708 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре бывают предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В случае если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Вопрос о том, является ли условие о сроке выполнения работ по договору подряда, является спорным в литературе. Так, некоторые авторы (к примеру, М.И. Брагинский) полагают, что условие о сроке начала и окончания выполнения работ является существенным условием договора и положения ст. 314 ГК РФ в данном случае неприменимы. Другие – не столь категоричны в своих суждениях и исходят из противоположной точки зрения, поскольку ст.708 ГК РФ не устанавливает последствий несогласования условия о сроке, а значит в случае отсутствия такого условия в договоре следует руководствоваться ст. 314 ГК РФ.

Вместе с тем, следует учитывать, что применительно к договору строительного подряда ВАС РФ и арбитражные суды заняли принципиальную позицию, полагая, что условие о сроке начала и окончания работ по договору строительного подряда является существенным условием и его несогласование влечет признание договора незаключенным (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ ʼʼОбзор практики разрешения споров по договору строительного подрядаʼʼ от 24.01.2000 №51).

В соответствии с действующим законодательством основными правами и обязанностями заказчика являются:

1) обязанность принять работу, выполненную подрядчиком (ст. 720 ГК РФ);

2) обязанность оплатить выполненную подрядчиком работу (ст. 709, 711 ГК РФ);

3) право требовать передачу ему результата выполненных работ, даже результата незавершенной работы (ст. 720, 729 ГК РФ);

4) право предъявить подрядчику требование о ненадлежащем качестве выполненных работ в течение установленных гарантийных сроков и сроков исковой давности (ст. 723-725 ГК РФ);

5) обязанность в случаях, в объёме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы (ст. 718 ГК РФ);

6) право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (ст. 715 ГК РФ);

К числу базовых прав и обязанностей подрядчика следует отнести:

1) обязанность выполнить определœенную в договоре работу и сдать ее результат заказчику (ст. 702, 703 ГК РФ);

2) обязанность выполнить работу собственным иждивением (из собственных материалов, собственными силами и средствами), в случае если иное не предусмотрено договором подряда (ст. 704 ГК РФ);

3) обязанность выполнить работу в предусмотренный договором подряда срок (ст. 708 ГК РФ);

4) обязанность выполнить работу с соблюдением требований о ее качестве (ст. 721 ГК РФ);

5) обязанность нести ответственность за недостатки, обнаруженные в результате выполненных работ (ст. 723-725 ГК РФ);

6) обязанность передать информацию заказчику (ст. 726 ГК РФ);

7) обязанность по возращению имущества, полученного от заказчика в случаях, предусмотренных ст. 728 ГК РФ;

8) право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм (ст. 712 ГК РФ).

Права и обязанности сторон по договору подряда и их исполнение - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Права и обязанности сторон по договору подряда и их исполнение" 2017, 2018.

Поделиться: