Образец договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемый между юридическими лицами. Договор на создание (передачу) научно-технической продукции по научной работе _________________

Возможно вам нужен шаблон документа принадлежащий разделу «Договор на выполнение НИИ и ОКР» c названием «Договор на создание научно-технической или производственной продукции» , Вы можете прочитать этот пример.

ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции г.____________ "___"______20__г. Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________20__г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата). II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью). IV. Ответственность сторон 20. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны. VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________20__г. окончание ________20__г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4). VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________ Директор завода Начальник объединения Директор НИИ М.П. М.П. М.П.

Внимание! Не забудьте, что данный бланк документа носит ознакомительный характер и может устареть. Используйте этот документ как основу для составления собственного.

ДОГОВОР на создание (передачу) научно-технической продукции г.___________ "___"_________200__г. _________________________________________________________________ (наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ______________________ с одной стороны и _______________________________________________________________________ (наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________ (должность, Ф.И.О), действующего на основании _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ____________________________________________________________ (наименование научно-технической продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора _______________________________________________________________________ (содержание требований или наименование, номер, дата документа, в котором они отражены). 3. Срок сдачи работ по договору __________20___г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ______________ (наименование, N, число, месяц, год утверждения) от "___"_____20___г. N______, являющегося частью договора. 6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на _______________________________________________________ (указать предприятие, организацию) путем ______________________________ (указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая продукция - освоение серийного выпуска, применение в качестве труда и т.п.) II. Стоимость работ и порядок расчетов 7. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене ______ (сумма прописью) рублей. 8. Оплата производится _________ (единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов согласно договоренности Заказчика и Исполнителя). 9. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке. III. Порядок сдачи и приемки работ 10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен _____________________ (наименование документа) от ____________ N___________, являющегося частью договора. 11. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 12. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему: комплекта научной-технической и другой документации, предусмотрен- ной техническим заданием и условиями договора; протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники); копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение _________ (наименование, число, месяц и год утверждения). 13.*) Заказчик обязан в срок до ___________ (число, месяц, год) утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору. 14.*) Исполнитель обязан в срок до _________ (число, месяц, год) уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно- исследовательской работы научно-техническим советом). 15. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи- приемки работ и отчетных документов, указанных в п.12 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 16. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения. 17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 18. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико- экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере ___________________________________________ (сумма прописью) 19. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в ____дневный срок после приостановления работы. В этом случа стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. IV. Ответственность сторон 20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 21. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств____________________________ V. Прочие условия 22. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию___________ 23. Другие условия по усмотрению сторон________ VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон 24. Срок действия договора с "___"______20___г. по "___"______20___г. 25. Адреса и расчетные счета сторон Исполнителя _______________________________________________________________________ (почтовый и телеграфный индекс и адрес Исполнителя и банка (счет)), Заказчика _____________________________________________________________ ((почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика и банка (счет)). 26. К настоящему договору прилагаются:_______ Совершено в ________ "___"_______20___г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Исполнитель Заказчик ___________ __________ М.П. М.П. *) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники.

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.doc, .rtf или.pdf, размер файла документа составляет 11,6 кб.

  1. Предмет договора
  2. Стоимость работ и порядок расчетов
  3. Порядок сдачи и приемки работ
  4. Ответственность сторон
  5. Прочие условия
  6. Срок действия договора
  7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  8. Подписи сторон

ДОГОВОР на создание (передачу) научно-технической продукции

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) ______________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора ______________________________.

1.3. Срок сдачи работ по договору «_____» _______________2016 г.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на ____________________ путем ______________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене __________ рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен ____________________ от «_____» _______________2016 г. №__________, являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение ____________________ от «_____» _______________2016 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до «_____» _______________2016 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до «_____» _______________2016 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение __________ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере __________ рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в __________-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в __________-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ______________________________.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию ______________________________.

СИБАЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОГОВОР №_________

на создание (передачу) научно-технической продукции

г. Сибай « » __________ 20____г.

Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет» именуемый в дальнейшем Исполнитель, Ярмухаметова Зиннура Губайдулловича , действующего на основании доверенности № 98 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и _______, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает (передает) на себя выполнение работы __________________________________________________________­

1.2.Требования к научно-технической продукции, являющиеся предметом договора, определяются техническим заданием и /или календарным планом работ.

1.3.Срок сдачи работ по договору ________________________________________

1.5.Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или календарного плана работ, являющихся частью договора.

II. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.За проведение работ согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с договорной ценой ________________________________ (НДС не облагается в соответствии с подп. 16 п. 3 ст. 149 гл. 21 разд. VIII ч. II Налогового Кодекса РФ).

2.2. Оплата производится _________________________________________________

(единовременно за законченную работу, поэтапно с авансовым платежом или на других условиях)

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

III. Порядок сдачи и приемки работ

3.1.Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок приёмки - сдачи работ по договору, определен техническим заданием и /или календарным планом работ.

3.2.Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной договором.

3.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.3. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.5.В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.6.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.7.Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

IV. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не предусмотрены.

V. Прочие условия

5.1. Исполнитель и Заказчик приобретают равные права на создаваемую продукцию по договору. Право собственности на созданную продукцию (результаты научно-исследовательской работы) переходит к Заказчику только после полной его оплаты в соответствии с договорной ценой. Передача результатов работ по договору третьим организациям и лицам Исполнителем осуществляется только с письменного разрешения Заказчика.

5.2.Другие условия по усмотрению сторон:

5.2.1. При возникновении необходимости проведения не предусмотренных работ составляется дополнительное соглашение.

5.2.2. Приобретенное оборудование по окончании работ остается у Исполнителя.

5.2.3. При сокращении финансирования Исполнитель сокращает объем работ по дополнительному соглашению.

5.2.4. Продукция остается собственностью Заказчика и Исполнителя в равной степени.

5.3. Исполнитель оставляет за собой право изменения структуры договорной цены, не выходя за рамки объема финансирования.

5.4. В случае задержки оплаты выполненных работ, сроки выполнения последующих этапов автоматически сдвигаются на срок задержки оплаты, а срок действия договора продлевается на один месяц после оплаты всей работы.

VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон

6.1.Срок действия договора с _____________по_____________

6.2.К настоящему договору прилагаются:

Техническое задание на выполнение работ (приложение 1);

Календарный план работ (приложение 2)

Протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую

продукцию (приложение 3);

- смета расходов на создание научно-технической продукции;

Акт сдачи-приемки научно-технической продукции.

6.3.Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель:

Сибайский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет»

Банковские реквизиты:

р/сч. в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа

лиц/с 20016Х68910 в УФК по Республике Башкортостан

Телефон, 5-15-60

Заказчик:

Банковские реквизиты:

Договор составлен в двух экземплярах - первый экземпляр находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

Согласовано:

___________________

Гл. бухгалтер

___________________

Начальник ПЭО

___________________

Начальник научного отдела

___________________

Юрисконсульт

___________________

Научный руководитель

___________________

Приложение

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Директор СИ БашГУ (Заказчик)

___________________ ___________________

«____» ____________ 2013 г. «_____» ____________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку научно-технической продукции (по договору)

Наименование темы _______________________________________________

Основание для проведения работ___________________________________

_

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель и исходные данные для проведения работ ____________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Этапы НИР ________________ __________________________________

Основные требования к выполнению НИР ________________________ _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Научный руководитель_____________________ ()

Приложение

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по договору № _____________

Наименование разделов и этапов работ

Срок выполнения

Расчетная цена этапа в рублях

Окончание

Зам. директора по научной работе _____________________

Научный руководитель ______________________________ ()

Приложение

П Р О Т О К О Л

соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию

(оказание услуг)

(наименование научно-технической продукции)

по договору № _____________ от « » ________________ 20 ____г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________________ и от лица Исполнителя – Сибайский институт (филиал) БашГУ, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции (оказание услуг) в сумме

Рублей. (НДС не облагается)

(цифрами) (прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

От Заказчика От исполнителя

Зам. директора по научной работе

______________________ ___________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СИ БашГУ

«_____» ______________ 2013 г.

СМЕТА

расходов на создание (передачу) научно-технической продукции

по договору N ____________

Наименование показателя

КОСГУ

Сумма доходов и расходов (руб.)

Удельный вес (%)

ДОХОДЫ

Доходы от реализации прикладных научных исследований

Отчисления в центральный фонд вышестоящее учреждение

РАСХОДЫ

Приобретение услуг

Прочие услуги (издание сборника научных трудов)

Начальник научного отдела ______________

Согласовано:

Зам. директора

по научной работе _________________

Начальник ПЭО ___________________

Научный руководитель _____________ ()

А К Т

сдачи-приемки научно-технической продукции

по договору №

(наименование темы, этапа)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя проректор по научной работе, с одной стороны, и представитель Заказчика _____________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-техническая продукция соответствует требованиям технического задания и в надлежащем порядке оформлена.

Краткое описание научно-технической продукции: ___________________________

_______________________________________________________________________

Договорная цена составляет по договору _____________________________

Объем выполненных работ с начала договора составляет _______________________

Ранее выполнено и принято работ на сумму _________________________________

Засчитывается аванс _____________________________________________

Следует к перечислению по настоящему акту _____________________________________

Дата сдачи-приемки ________________________________

Работу сдал: Работу принял:

От Исполнителя От Заказчика

Директор

____________________

Зам. директора по научной работе

____________________

Начальник научного отдела

____________________

Научный руководитель

на создание (передачу) научно-технической продукции в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .

1.3. Срок сдачи работ по договору «»2019 г.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от «»2019 г. №, являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от «»2019 г. №, являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от «»2019 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до «»2019 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до «»2019 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «»2019 г. по «»2019 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: .

6.3. Совершено в «»2019 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Смотрите также

  • Договор на создание и передачу научно-технической продукции на межотраслевой основе

    Образец договора на создание и передачу научно-технической продукции на межотраслевой основе, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

    1. Предмет договора
    2. Стоимость работ и порядок расчетов
    3. Порядок сдачи и приемки
    4. Ответственность сторон
    5. Прочие условия
    6. Срок действия договора
    7. Юридические адреса и реквизиты сторон
    8. Подписи сторон
  • Устав закрытого акционерного общества – строительной компании

    Образец устава закрытого акционерного общества – строительной компании.

    1. Общие положения
    2. Цель и виды деятельности
    3. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций. крупные сделки и сделки с заинтересованностью
    4. Дивиденды общества
  • Устав закрытого акционерного общества – туристической компании

    Образец устава закрытого акционерного общества – туристической компании.

    1. Общие положения
    2. Цель и виды деятельности
    3. Правовой статус общества
    4. Уставный капитал и акции общества
    5. Имущество, фонды, учет и отчетность. документы общества
    6. Права и обязанности акционеров. реестр акционеров
    7. Управление обществом. общее собрание акционеров
    8. Правление и генеральный директор
    9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
    10. Дивиденды общества
    11. Реорганизация и ликвидация
  • Устав закрытого акционерного общества, созданного в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью

    Образец устава закрытого акционерного общества, созданного в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью; органы управления: общее собрание акционеров, правление, генеральный директор; решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня отнесено к компетенции правления.

    1. Общие положения
    2. Цель и виды деятельности общества
    3. Основные положения об обществе
    4. Уставный капитал и акции общества. облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества
    5. Фонды и чистые активы общества
    6. Права и обязанности акционеров. реестр акционеров
    7. Управление обществом. общее собрание акционеров
    8. Правление и генеральный директор
    9. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций. крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
    10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
    11. Дивиденды общества
    12. Учет и отчетность. документы общества. информация об обществе
    13. Реорганизация и ликвидация общества
Поделиться: