Главная » Отпуск » Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования). Договор на изготовление и поставку товара Проект договора на изготовление и поставку

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования). Договор на изготовление и поставку товара Проект договора на изготовление и поставку

Договор на изготовление - довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется , которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

Особенности составления документа

Предмет договора на изготовление

По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Некоторые особенности

При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

Что нужно предусмотреть

В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

При этом существует несколько сроков:

срок изготовления предмета заказа;
срок уведомления заказчика о готовности заказа;
срок доставки.

Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это - размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

Заполненный образец документа

Договор
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
№

г.______________ «___»_____________ 201__г.

Именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с . Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных .

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

нарушение сроков оплаты.
неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:

Подписи сторон:

__________________ / ________ _________________ / ________

НДС 18%: 45 406,83 руб. 2. Порядок и условия оплаты 2.1. Оплата суммы договора производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя в размере 20% от суммы договора, а именно 59 533,40 руб. не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора; Исполнитель передает в собственность Заказчику продукцию в срок, указанный в Договоре, только в случае полной оплаты суммы Договора.Окончательный расчет в размере 80% от суммы договора, а именно 238 133,60 руб. (двести тридцать восемь тысяч сто тридцать три рубля шестьдесят копеек) за 3 (Три) календарных дня до отгрузки продукции Заказчику на основании счета, выставленного Исполнителем. 2.2. Форма оплаты безналичный расчет. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.3.

Образец договора на изготовление и поставку продукции

Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ; и на упаковку: . 5.4. Заказчик на основании от » » г. N предоставляет Подрядчику право наносить следующие товарные знаки (логотипы, голограммы и т.п.): . (перечень, отличительные признаки, номер свидетельства) 6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 6.1. Результат работ выпускается отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.

Внимание

Заказчик вправе, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в любое время проконтролировать сроки, объем, качество готового результата работ. 6.2. Срок передачи, место назначения, получатель каждой партии указываются в спецификации. 6.3. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком.

Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов. 6.4.

Договор оказания услуг по изготовлению продукции

После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приемки-передачи и накладной. Минимальная партия для передачи составляет изделий. 1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья.

Инфо

Излишек материалов и сырья возвращается Заказчику. 1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются Подрядчиком). 1.7. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение дней.

В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет () рублей, в том числе НДС () рублей. 1.8. Готовая продукция, не полученная Заказчиком более дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством. (При необходимости: 1.8.

Договор на изготовление и поставку товара

Москва 201 г. ОАО « » (сокращённое наименование — ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « » именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет Договора1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению. 2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Стоимость работ по Договору составляет (тысяч) рублей 00 коп, включая НДС – (тысяч) рублей 00 коп.2.2.
Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя. 3. Сроки выполнения работ3.1.

Договор на изготовление (производство) и поставку продукции: образец

Работа выполняется в соответствии с требованиями (национальный стандарт, технические условия и т.п.) по технологическим картам Подрядчика. Передача результата работ будет осуществляться сторонами по адресу: . 1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы и сырье, указанные в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
При поступлении материалов и сырья Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что они поступили на давальческих условиях. 1.3. Энергия, расходуемая на производство результата работ, поставляется и оплачивается Подрядчиком (или поставляется Подрядчиком, а оплачивается Заказчиком). 1.4.

Договор на изготовление и поставку продукции

В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 8.5. В случае нарушения Заказчиком срока передачи сырья, материалов или выявления некачественности переданных сырья и материалов Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере () % от стоимости невыполненных или задержанных такой просрочкой работ. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Договора, в Арбитражный суд г.

9.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются положениями настоящего Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации. 10. ФОРС-МАЖОР 10.1.

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции

Договора. 6.5. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик. 6.6. Заказчик обязан направить на станцию платежную телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа. 6.7. Заказчик принимает результат работ в следующем порядке: .
6.8. Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное), — лишается права — не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 7. РЕКЛАМАЦИИ 7.1. Рекламации в отношении количества и качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение дней с момента отгрузки результата работ. 7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.

7.3.

Договор на изготовление изделий по эскизу

Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса. 4. Порядок сдачи и приемки работ4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах.
Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.4.3.

Образец договора на изготовление продукции

Важно

В случае если заказчик не выполняет данное условие, то обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному договору считаются выполненными в полном объеме без замечаний, а акты сдачи-приемки надлежащим образом оформленными. 4. Обстоятельства непреодолимой силы 4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 4.2. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали на момент подписания настоящего договора и возникли помимо воли Сторон, наступление и действие которых невозможно предотвратить с помощью средств и способов, применение которых в данной конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы.

4.3.

Образец договора на изготовление продукции из давальческого сырья

Договора, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Договора. 4.5. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по учетным ценам, указанным в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона (или:).
Учетная стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующих приложениях. 5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 5.1. Упаковка и маркировка соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и. 5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.

Образец договора на изготовление продукции из материалов заказчика

Оплата осуществляется платежными поручениями на счет Подрядчика в течение дней с момента получения Заказчиком следующих документов: 1) Железнодорожной накладной или международная транспортная накладная; 2) Спецификации отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества в каждом вагоне или автопоезде; 3) Грузовой таможенной декларации; 4) Счета-фактуры на стоимость отгруженной партии; 5) Сертификата качества; 6) радиационного сертификата (по необходимости); 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы и сырье для выполнения работ по настоящему Договору в следующем порядке: , в следующие сроки: . 4.1.1.

ДОГОВОР

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКАЗА № _____________

г. Санкт-Петербург « »____________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦКРАСКИ» , именуемый в дальнейшем «Изготовитель» , в лице Генерального директора Рощенковой Камалини Алексеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и физическое лицо: _______________________________________ (или юр. лицо _______________________________действующее на основании ________________ в лице _________________________________) далее «Заказчик» , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Изготовитель передает товар в собственность Заказчику в ассортименте, количестве, по ценам, и в срок, указанным в Спецификации (Приложение №1 и т.д.), а Заказчик принимает и оплачивает его.

2. Обязательства сторон при индивидуальном заказе товара

Настоящий договор на индивидуальное изготовление товара заключается между Заказчиком и Изготовителем в момент оформления заказа в форме письменного или электронного двухстороннего соглашения.
К отношениям между Заказчиком и Изготовителем применяются положения ГК РФ о розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, а также иные нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
2.1. Изготовитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику информацию, необходимую для выбора и приобретения товара.
Согласовать с Заказчиком и составить Спецификацию на покупку товара с указанием его артикула, наименования, размера, количества, стоимости, сроков изготовления и поставки товара, (иногда далее по тексту «Индивидуальный заказ»).
2.1.2. Изготовитель не несет ответственности за содержание, размер и качество изображения выбранного Заказчиком товара при оформлении заказа.
2.1.3. Изготовитель обязан произвести передачу товара Заказчику в строгом соответствии со Спецификацией, указанных сроков и надлежавшего качества.
2.1.4. Передать все необходимые гарантийные документы на товар Заказчику в момент подписания Акта приема-передачи товара.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оформить письменную Заявку в электронном виде на покупку Товара с указанием артикула, размеров, и всех необходимых данных товара.
2.2.2. Гарантировать внесение предоплаты за индивидуальный заказ и поступления денежных средств на расчетный счет Изготовителя, или выбрать иные способы оплаты предложенные Изготовителем.
2.2.3. Оплатить и принять приобретенный по настоящему договору товар по комплектности согласно Спецификации и подписать Акт приема-передачи товара.
2.2.4. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия Договора и приложений к нему в полном объеме и без исключений с момента получения Изготовителем сообщения о намерении Заказчика приобрести товар на условиях, предложенных Изготовителем.
2.2.5. В случае подписания Договора на индивидуальный Заказ физическое или юридическое лицо считается заключившим с Изготовителем договор купли-продажи заказанных товаров и приобретает статус Заказчика.
2.2.6. Доставка товаров, заказанных и оплаченных Заказчиком, осуществляется Изготовителем или Перевозчиком.

3. Оплата и передача товара

3.1. Цена товара фиксируется в Договоре и оплачивается Заказчиком в российских рублях.
3.2. Заказчик выбирает самостоятельно способ и порядок оплаты заказанного товара.
3.3. Оплата безналичным расчетом производится согласно оформленному счёту или квитанции в течение трёх банковских дней.
3.4. При безналичной форме оплаты обязанность Заказчика по уплате цены товара считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет, указанный Изготовителем.
3.5. При наличной форме оплаты Заказчик обязан уплатить Изготовителю стоимость товара до момента передачи Товара в производство, путем внесения денег через кассу Изготовителя.
3.6. Форма оплаты.
3.6.1. Изготовитель принимает заказы от Заказчика только по гарантированной предоплате. Без гарантированной предоплаты Товара, заказы в производство на изготовление товара не принимаются.
Сумма предоплаты должна быть не менее 50% от суммы всего заказа.
3.6.2. После изготовления Товара, перед отправкой транспортной компанией по адресу, Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней должен внести оставшуюся оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Изготовителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Изготовителя. Так же возможна оплата при получении товара.
3.6.3. При получении Товара, Заказчик подписывает приемо-сдаточный акт/накладную о приеме товара.
3.6.4. Право собственности на товар переходит от Изготовителя к Заказчику при условии полной оплаты остаточной стоимости настоящего Договора, в момент приема-передачи товара
3.7. Доставка товара Перевозчиком /транспортной компанией:
3.7.1. Способы, порядок и сроки доставки товара, оговариваются с Заказчиком индивидуально.
3.7.2. Доставка товара производится через транспортную компанию предоставленную Заказчиком или Изготовителем через профессиональную транспортную компанию г. Санкт-Петербурга в соответствии с их установленными расценками транспортировки Товара по СПб, ЛО или в регионы РФ при условии Обязательной Дополнительной жесткой упаковки Груза.
Возможен самовывоз Заказчиком товара со склада Изготовителя.
3.7.3. Обязательство по передачи товара Заказчику, считается исполненным с момента передачи товара от Изготовителя к Перевозчику /транспортной компании.
3.7.4. Право собственности при повреждении товара, случайной гибели, утраты при Перевозке переходит от Изготовителя к Перевозчику с момента передачи товара Перевозчику в месте исполнения договора при подписании Сторонами акта приёма товара или товарно-транспортной накладной.
3.7.5. Обязательство по передачи товара Заказчику, считается исполненным с момента передачи товара Перевозчику (транспортной компании).
3.7.6. Стоимость доставки товара каждого заказа рассчитывается индивидуально, исходя из всего объема заказа, адреса доставки, расценок перевозчика и оплачивается Заказчиком самостоятельно непосредственно Перевозчику (транспортной компании) лично.
3.7.7. При получении товара Заказчик обязан в присутствии представителя Изготовителя (перевозчика) проверить его соответствие по товарной накладной, удостовериться по наименованию товара в количестве, качестве, комплектности товара.
3.7.8. Приёмка и передача товара Заказчиком осуществляется путем подписания товарной накладной, подтверждая своей подписью, что не имеет претензий к внешнему виду и комплектности товара.

г. Москва ___ ___________ 201__ г.

ОАО «_________________» (сокращённое наименование - ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ООО «_________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению__________________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_____________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС - ________ (______________________ тысяч) рублей 00 коп.
2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.
3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ по Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в полном объеме.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора возмездного оказания услуг в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все усилия для его урегулирования в досудебном порядке.
6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, противоположная Сторона имеет право для обращения в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

«__» ______ 20__г.

Далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.