Договор подряда на выполнение работ по производству продукции. Договор на индивидуальное изготовление заказа Договор на производство и поставку продукции образец

Договор №___

на производство и поставку продукции

г. Санкт-Петербург «___» ________ 20___ г.

Co. LTD, в дальнейшем - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ООО «_________», в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________ Иванова С.В., действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По письменным поручениям (Заказам), по форме Спецификации (Приложение №2), ЗАКАЗЧИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется выполнять в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1) работы по производству продукции своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, поставить произведенную продукцию ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать продукцию и оплачивать результаты выполненных работ в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Форма Технического задания приведена в Приложении №1, которое является неотъемлемой часть настоящего Договора, вся информация, представленная в Приложении №1 является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.

1.3. Приемка ЗАКАЗЧИКОМ изготовленной ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ продукции осуществляется силами и средствами ЗАКАЗЧИКА в месте нахождения продукции на условиях ее самовывоза со склада ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в сроки, установленные п.4.6. настоящего Договора.

1.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК по каждому Заказу в отдельности, оформляют Договор купли-продажи, с обязательным указанием количества продукции, стоимость Заказа, сформированная на условиях настоящего Договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Работы, выполняемые ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ по настоящему Договору, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по каждому заказу (Договору купли-продажи) в отдельности. Стоимость заказа является произведением затребованного ЗАКАЗЧИКОМ у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ количества продукции к производству и цены единицы продукции (далее - «Цена продукции»).

2.2. Цена единицы продукции составляет ____________________, и на срок действия настоящего Договора остается неизменной.

2.3. Цена продукции включает стоимость транспортной упаковки и ____________.

2.4. Цена продукции, может быть пересмотрена в случае:- взаимно согласованных обеими Сторонами изменений в Техническом задании (Приложение №1); - изменения календарных сроков на выполняемые работы; - изменения стоимости сырья для выпускаемой продукции;

В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменением Цены продукции, СТОРОНЫ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления ПРОИЗВОДИТЕЛЯ о его расторжении.

2.5. Оплата Заказа осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании Счета, выставленного ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, путем перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в следующем порядке:

2.5.1. ЗАКАЗЧИК, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ Заказа и заключение на его основании Договора купли-продажи на производства продукции, перечисляет аванс в размере не менее 50 % от стоимости Заказа.

2.5.2. Окончательная оплата Заказа, за вычетом суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора, производится ЗАКАЗЧИКОМ в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после направления ЗАКАЗЧИКУ уведомления о выполнении ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работ.

2.7. Отгрузка продукции со склада ЗАКАЗЧИКУ осуществляется при 100% расчете с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ за произведенную продукцию.

3. Обязанности и права сторон

3.1. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ обязан:

3.1.1. выполнять работы по производству продукции строго в соответствии с письменным поручением ЗАКАЗЧИКА, Техническим заданием в сроки, определенные в настоящем Договоре.

3.1.2. информировать ЗАКАЗЧИКА об ошибках и неточностях, которые могут быть обнаружены в Техническом задании в процессе производства продукции. 3.1.3. сообщать по требованию ЗАКАЗЧИКА все сведения о ходе выполнения работ по производству продукции. 3.1.4. незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА, в случае возможного изменения сроков выполнения работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы по производству и поставки продукции.

3.1.5. производить контроль качества произведенной продукции на соответствие требованиям Технического задания ЗАКАЗЧИКА и в случае обнаружения брака принять все меры для его устранения.

3.1.6. принять все необходимые меры по недопущению утечки информации третьим лицам об условиях настоящего Договора, об информации, изложенной в Техническом задании.

3.1.7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обеспечивает собственными силами проведение контроля качества производства продукции.

3.1.8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не вправе привлекать к производству продукции соисполнителей (субподрядчиков) в рамках данного контракта.

3.2. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ вправе:

3.2.1. не приступать к выполнению работ, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.3.1. предоставлять ПРОИЗВОДИТЕЛЮ для выполнения работ по настоящему Договору документацию ___________, отвечающую требованиям _________________.

3.3.2. в сроки, установленные в настоящем Договоре оплачивать выполненные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работы и осуществить приемку произведенной продукции.

3.4. ЗАКАЗЧИК вправе:

3.4.1. контролировать ход выполнения работ по настоящему Договору и запрашивать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ необходимую информацию или отчеты о выполнении работ.

4. Срок изготовления, порядок сдачи и приемки продукции.

4.1. Срок изготовления продукции определен в каждой Договоре купли-продажи в отдельности (по форме Приложения №2) к настоящему Договору.

4.2. Выполнение работ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ начинается с момента поступления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора.

4.3. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований к Техническому заданию, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.

4.4. Работы считаются выполненными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ с надлежащим качеством после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи результатов выполненных работ, по производству и поставке по Договору купли-продажи продукции. Акты приема-передачи со стороны ЗАКАЗЧИКА могут подписывать:__________________________________(Ф.И.О., должность)4.5. Приемка продукции по количеству позиций и целостности транспортной упаковки производится представителем ЗАКАЗЧИКА на складе ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на основании доверенности на получение продукции.

4.8. ЗАКАЗЧИК вправе ссылаться на недостатки в работе или услуге только в тех случаях, когда эти недостатки отражены в Акте приема-передачи результатов выполненных работ.

4.9. ЗАКАЗЧИК, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

4.10. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5. Упаковка

5.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ упаковывает всю произведенную продукцию в транспортную упаковку таким образом, чтобы при транспортировке морским, воздушным и наземным транспортом обеспечивалась ее сохранность и безопасность прочих грузов.

6. Ответственность сторон

6.1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные таким неисполнением убытки.

6.2. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за качество и точность предоставленных данных, формул в Техническом задании, на основе которого выполняются работы по настоящему Договору. Доработка документации, внесение изменений в производимую продукцию и другие расходы, связанные с неточностями и ошибками в технической документации, выполняются за счет ЗАКАЗЧИКА с соответствующим сдвигом сроков окончания работ.

6.3. За просрочку выполнения работ по производству продукции ЗАКАЗЧИК вправе требовать уплаты ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ пени в размере 2% от стоимости, не сданной продукции за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.

6.4. За просрочку ЗАКАЗЧИКОМ установленных сроков оплаты согласно п.2.5.1. и п.2.5.2. настоящего Договора, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ вправе требовать уплаты ЗАКАЗЧИКОМ пени в размере 2% за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.

6.5. За разглашение ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ информации в рамках настоящего договора и/или информации технического характера указанной в Техническом задании, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере _________________________________________________.

6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает СТОРОНУ, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. Конфиденциальность.

7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется не передавать третьим лицам техническую документацию, представленную ЗАКАЗЧИКОМ, и не использовать ее для изготовления продукции для третьей стороны.

7.3. Вся информация о деятельности любой из сторон, ставшая известной другой стороне в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и международных прав

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Российской Федерации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)

9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНА не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.

9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств указанных в п. 9.1., СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую СТОРОНУ, приложив соответствующую справку.

9.3. Продолжение действия обстоятельств непреодолимой силы более чем в течение трех месяцев влечет за собой заключение СТОРОНАМИ дополнительного соглашения по реализации настоящего Договора.

г. Москва ___ ___________ 201__ г.

ОАО «_________________» (сокращённое наименование - ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ООО «_________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению__________________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_____________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС - ________ (______________________ тысяч) рублей 00 коп.
2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.
3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ по Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в полном объеме.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора возмездного оказания услуг в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все усилия для его урегулирования в досудебном порядке.
6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, противоположная Сторона имеет право для обращения в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Город ___________

____________________ , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ______________, действующего на основании ___________________, с одной стороны,

и _____________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется:

Изготовить, произвести заводские испытания и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ Оборудование, указанное в Спецификации – Приложение к настоящему Договору (далее именуемое по тексту настоящего Договора Оборудование), а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2.Номенклатура, количество, сроки поставки и цена Оборудования предусматриваются в согла­сованной сторонами Спецификации (Приложение к настоящему договору), которая явля­ется неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. В настоящем Договоре и Приложениях к нему следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:

1.3.1. «Шеф-монтаж» - контроль представителями ПОСТАВЩИКА следующих работ по:

Сборке Оборудования в рабочее положение и его креплению,

Подсоединению Оборудования к инженерным системам и сетям,

Обвязке Оборудования трубопроводами,

Изоляции, окраске и проведению других монтажных работ на Оборудовании;

1.3.2. «Пуско-наладка» - контроль представителями ПОСТАВЩИКА за проведением ПОКУПАТЕЛЕМ пуска Оборудования, обеспечением отладки оптимальных технологических режимов эксплуатации и подтверждения технических характеристик Оборудования, указанных в Приложении № 2 и 4 к настоящему Договору.

1.3.3. «Техническая документация» – паспорт на соответствующее Оборудование, руководство по эксплуатации на соответствующее Оборудование, монтажный чертеж на соответствующее Оборудование.

1.3.4. «Поставка» - передача ПОСТАВЩИКОМ Оборудования перевозчику.

1.4. ПОСТАВЩИК гарантирует изготовление Оборудования на основе и в соответствии с имеющейся у него конструкторской документацией на Оборудование.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование на указанных ниже условиях поставки Инкотермс, редакция 2000 года:

При поставке Оборудования в вагонах, на платформе или контейнерами (3; 5-ти тонными):

CPT станция _________, _____________ железная дорога России, код станции – _________.

Получатель:

2.2. На Оборудование ПОСТАВЩИКОМ оформляются накладные, счета-фактуры, паспорта на установку и комплектующие изделия, эксплутационная документация. Документы на сертификацию установок оформляются ПОСТАВЩИКОМ по результатам работ приемочной комиссии при запуске установок в эксплуатацию у ПОКУПАТЕЛЯ.

2.3. Право собственности на Оборудование и риск случайной гибели переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств по поставке Оборудования.

2.4.ПОСТАВЩИК обязан направить, экспресс-почтой, ПОКУПАТЕЛЮ оригинал счет - фактуры, надлежащим образом оформленный в течении 5 календарных дней с момента поставки Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ.

2.5. При несвоевременном перечислении предоплаты ПОКУПАТЕЛЕМ, сроки поставки ПОСТАВЩИКОМ переносятся на соответствующее количество календарных дней несвоевременной оплаты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 ПОСТАВЩИК обязуется:

3.1.1 Изготовить Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2.Передать Покупателю письменное уведомление о планируемой дате проведения заводских испытаний не позднее чем за пять календарных дней до планируемой даты проведения заводских испытаний. При этом ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить своих представителей для участия в проведении заводских испытаний Оборудования к планируемой дате их проведения.

В случае не прибытия представителей ПОКУПАТЕЛЯ для проведения заводских испытаний, заводские испытания проводятся ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке.

В случае успешного завершения заводских испытаний Стороны подписывают Протокол заводских испытаний Оборудования. В случае проведения заводских испытаний в одностороннем порядке ПОСТАВЩИКОМ, Протокол заводских испытаний оформляется ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке и направляется ПОКУПАТЕЛЮ экспресс-почтой не позднее двух календарных дней с момента его оформления в одностороннем порядке.

3.1.3.Если Оборудование не прошло испытание, Поставщик обязан устранить все недостатки Оборудования, в течении 30 календарных дней с момента проведения испытаний. После устранения недостатков заводские испытания Оборудования проводятся заново, силами и за счет ПОСТАВЩИКА.

3.1.4. В письменной форме известить «ПОКУПАТЕЛЯ» о готовности Оборудования к поставке не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты поставки посредством отправки телеграммы соответствующего содержания.

3.1.5. Обеспечить поставку Оборудования.

3.1.6. По первому письменному уведомлению «ПОКУПАТЕЛЯ», переданному посредством факсимильной связи, электронной почтой или иным образом, устранить недостатки, выявленные во время гарантийного срока в процессе эксплуатации Оборудования, не позднее:

30 календарных дней с момента получения указанного уведомления, по комплектующим Оборудования, произведенным на территории Российской Федерации;

90 календарных дней с момента получения указанного уведомления, по комплектующим Оборудования, произведенным за пределами территории Российской Федерации.

3.1.7. За свой счет, направить своих специалистов для проведения шеф-монтажа и пуско-наладке Оборудования по месту нахождения ПОКУПАТЕЛЯ не позднее 10 календарных дней с момента получения уведомления ПОКУПАТЕЛЯ о дате начала монтажа Оборудования и/или пуско-наладке соответственно.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:

3.2.1 Провести, под контролем ПОСТАВЩИКА, работы по монтажу Оборудования в течение двух недель с момента прибытия представителя Поставщика для проведения шеф-монтажа.

3.2.2. Провести, под контролем ПОСТАВЩИКА, работы по пуску Оборудования, обеспечению отладки оптимальных технологических режимов эксплуатации и подтверждения гарантийных параметров Оборудования, указанных в Приложении № 2 и 4 к настоящему Договору, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента прибытия представителя ПОСТАВЩИКА для проведения пуско-наладки.

3.2.3. Оплатить Оборудование на условиях настоящего Договора.

3.2.4. Принять Оборудование в порядке, установленном настоящим Договором.

3.3. Поставщик имеет право:

3.3.1. Осуществлять досрочную поставку Оборудования после получения предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3.2. По письменному взаимному соглашению Сторон осуществлять частичную поставку Оборудования в пределах установленного срока поставки.

3.4. Не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания работ по монтажу Оборудования Стороны подписывают Акт окончания монтажа Оборудования.

Не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания работ по пуско-наладке Оборудования Стороны подписывают Акт об окончании работ по пуско-наладке Оборудования.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать характеристикам, указанным в технической документации на Оборудование и Приложениям № 2 и № 4 к настоящему Договору, при условии обеспечения ПОКУПАТЕЛЕМ параметров указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.

4.2. При получения поставленного Оборудования от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие Оборудования сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять это Оборудование от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законом и иными правовыми актами , регулирующими деятельность транспорта.

4.3. Гарантийный срок на поставленное Оборудование составляет два года с момента его поставки, в том числе один год с момента окончания пуско-наладочных работ.

4.4.Стороны могут дополнительно согласовывать уточненные технические характеристики, дополнительные требования к качеству и комплектности Оборудования.

4.5. ПОСТАВЩИК обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Оборудование (его часть), если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ правил пользования Оборудованием или условий его хранения.

4.6.Комплектность, состав Оборудования и запасных частей и принадлежностей определяется в соответствии с паспортом на соответствующее Оборудование, согласованным ПОСТАВЩИКОМ в письменной форме с ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.7.ПОКУПАТЕЛЬ обязан подписать накладную в течение 10 календарных дней с момента получения комплектного Оборудования от перевозчика. ПОКУПАТЕЛЬ обязан отправить подписанную накладную по факсимильной связи ПОСТАВЩИКУ не позднее одного календарного дня с момента ее подписания. Оригинал накладной ПОКУПАТЕЛЬ обязан отправить экспресс-почтой в адрес ПОСТАВЩИКА в течении трех рабочих дней с момента отправления накладной по факсимильной связи.

5. ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

5.1. Претензии по количеству и комплектности Оборудования направляются в течение 10 календарных дней с момента его получения ПОКУПАТЕЛЕМ от перевозчика, при условии передачи Технической документации одновременно с Оборудованием.

5.2. В случае установления несоответствия Оборудования требуемым характеристикам по качеству, выявления скрытых недостатков, ПОКУПАТЕЛЬ в трехдневный срок извещает «ПОСТАВЩИКА» любыми доступными средствами, после чего последний в течение 15 (пятнадцати) календарных дней направляет к месту нахождения Оборудования своего представителя для осмотра Оборудования и совместного составления соответствующего Акта выявленных недостатков. Если представитель не является в течение указанного срока, Акт выявленных недостатков составляется ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, который и является основанием для предъявления претензий.

5.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить претензии по явным недостаткам Оборудования, не позднее одного календарного месяца с момента получения Оборудования от перевозчика. По истечении указанного срока претензии по явным недостаткам Оборудования будут считаться недействительными. Претензия должна содержать: наименование Оборудования, дату поставки, номер транспортной железнодорожной накладной, количество Оборудования, по которому заявляется претензия, существо претензии.

5.4. Претензии по качеству Оборудования (скрытые недостатки), выявленные в процессе его эксплуатации в течение гарантийного срока, предъявляются в порядке, указанном в п.5.2. настоящего Договора. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено Актом, содержащим наименование Оборудования, дату поставки, номер транспортной железнодорожной накладной, количество Оборудования, по которому заявляется претензия, существо претензии.

6. ЦЕНА

6.1. Общая цена настоящего Договора составляет ___________ (_____________) рубль __ копеек, в том числе НДС (18 %)-
______________ (_______________) рубль __ копеек.

6.2. Цена на каждую единицу Оборудования указана в Спецификации, приложение № 1 к настоящему Договору. Цена на запасные части и принадлежности к Оборудованию входит в цену Оборудования.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1.Расчеты за Оборудование ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет на основании полученных счетов в следующем порядке:

1) Денежные средства в размере ___ % (тридцать процентов) от цены Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с даты вступления настоящего Договора в силу.

2) Денежные средства в размере ___ % (двадцать процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с момента подписания Протокола заводских испытаний Оборудования или не позднее 10 календарных дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ Протокола заводских испытаний Оборудования - в случае его оформления в одностороннем порядке ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с пунктом 3.1.2.настоящего Договора.

3) Денежные средства в размере ___ % (двадцать процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ накладной в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Договора.

4) Денежные средства в размере ___ % (десять процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с момента окончания пуско-наладочных работ по всему Оборудованию в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора.

7.1.2. При несвоевременной или ненадлежащей передаче счета ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ сроки оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ переносятся на соответствующее количество календарных дней несвоевременной или ненадлежащей передачи счета.

7.1.3.ПОСТАВЩИК обязан направить счет ПОКУПАТЕЛЮ по факсимильной связи, оригинал счета ПОСТАВЩИК обязан отправить экспресс-почтой в адрес ПОКУПАТЕЛЯ в течение трех календарных дней с момента отправления счета по факсимильной связи.

7.1.4.ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить ПОСТАВЩИКУ подтверждение получения счета не позднее одного календарного дня с момента получения счета по факсимильной связи.

8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, ТУ и обя­зательным требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечить полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки и с учетом перегрузок и длительного хранения. Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку.

8.2. ПОСТАВЩИК несет ответственность перед ПОКУПАТЕЛЕМ за порчу или повреждение Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки в соответствии с действующим законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: война (включая гражданскую войну), наводнения и иные явления природы, изменения действующего законодательства РФ, изданием актов органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Любые из этих событий должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнения обязательства по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение трех дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств по причине действия указанных обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более 1 месяца, Стороны обязуются провести переговоры путем их совместного присутствия для определения своих дальнейших действий. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более одного месяца, настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению Сторон.

9.5. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка, выдаваемая региональным представительством Торгово-промышленной палаты РФ того региона, в котором обстоятельства наступили.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Имущественная ответственность сторон за нарушение взятых по договору обязательств и дру­гие условия, не предусмотренные договором, регулируются Гражданским кодексом Российской Федера­ции.

10.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты Оборудования более, чем на пятнадцать календарных дней, по одному из платежей, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично. Договор поставки, в этом случае, считается измененным или расторгнутым по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.3. Споры, возникающие при исполнении или расторжении договора, рассматриваются в претензионном порядке, срок ответа на претензию и его передачу другой стороне– 10 календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию должен быть отправлен экспресс-почтой. Каждая из Сторон обязуется не обращаться в арбитраж до истечения срока на ответа на претензию.

10.4. Все споры, не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражному суду по месту нахождения Истца.

10.5.В случае необоснованного отказа от качественной продукции, предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ требования о прекращении изготовления продукции, запущенной в производство, ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает затраты ПОСТАВЩИКА, понесенные до получения соответ­ствующего уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ. Затраты возмещаются ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с пред­ставленными «ПОСТАВЩИКОМ» первичными документами, подтверждающими затраты, с рентабельностью, 10 % от размера понесенных затрат.

10.6. При несвоевременной или ненадлежащей поставке Оборудования ПОСТАВЩИКОМ, в том числе Технической документации на Оборудование, ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы денежных средств указанных в подпунктах 1,2,3 пункта 7.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.7.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора в случае несвоевременного направления специалистов для проведения шеф-монтажа за каждый день просрочки.

10.8.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора в случае несвоевременного направления специалистов для проведения пуско-наладки за каждый день просрочки.

10.9.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора в случае несвоевременного или ненадлежащего ремонта Оборудования, его замены или замены его части согласно пункту 3.1.6., в случае предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ претензий об устранении недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, за каждый день просрочки.

10.10.ПОСТАВЩИК обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы НДС, указанной в соответствующей счет-фактуре, за каждый день просрочки, в случае несвоевременной передаче или передаче ненадлежащим образом оформленной счет-фактуры.

10.11.При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков направления накладной, предусмотренных в пункте 4.7. настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает неустойку в размере 0,1 % от денежной суммы указанной в подпункте 4 пункта 7.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

10.12. При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков расчета за Оборудование предусмотренных в пункте 7.1. настоящего Договора, он уплачивает ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

11.2. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в случаях:

При нарушении ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки Оборудования и/или технической документации на Оборудование сроком более, чем на 20 календарных дней;

Нарушения ПОСТАВЩИКОМ сроков ремонта, замены Оборудования (части Оборудования) при выявлении недостатков в Оборудовании в течении гарантийного срока:

Настоящий Договор считается расторгнутым по истечению 10 (десяти) календарных дней с даты получения ПОСТАВЩИКОМ соответствующего письменного уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ.

11.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями сторон, подписываемыми обеими сторонами.

11.4.Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.5.После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся на­стоящего договора, теряют юридическую силу.

11.6. Документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии направления их оригиналов не позднее 3 (Трех) последующих рабочих дней от даты передачи средствами факсимильной связи. Подтверждение их получения противоположной Стороной по факсимильной связи обязательно.

11.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

11.8. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются требованиями Гражданского законодательства.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами настоящего Договора и Приложений к нему, указанных в пункте 13.1. к настоящему Договору, и действует до 31.12.2009 года. Дата подписания договора определяется по дате подписания настоящего Договора последней из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

Приложение – Спецификация.

Приложение - Основные расчётные технические характеристики ______

Приложение - Параметры сырья и материалов, гарантируемые Покупателем

Приложение - Техническая характеристика и параметры ____

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Отгрузочные реквизиты: Отгрузочные реквизиты:

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

ДОГОВОР ПОДРЯДА No. ___
на изготовление продукции из комплектующих Заказчика
г. ______________ "___"__________ ____ г.
_____________________________, в дальнейшем именуем__ "Заказчик",
в лице ____________________________________, действующ___ на основании
_____________________, с одной стороны, и ___________________________,
в дальнейшем именуем__ "Подрядчик", в лице __________________________,
действующ___ на основании __________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Подрядчику производство продукции - _______________ (далее - "продукция") в соответствии со спецификациями и установленными требованиями (Приложение No. __ к Договору), а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству продукции и обязуется выполнять их надлежащим образом.
1.2. Производство продукции будет осуществляться Подрядчиком на оборудовании, предоставленном Заказчиком. Перечень оборудования содержится в Приложении No. ______. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию Подрядчик обязуется демонтировать оборудование из своих производственных помещений и в течение ___ рабочих дней за свой счет возвратить оборудование Заказчику.
СТАТЬЯ 2. ПЕРЕДАЧА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
2.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик за свой счет закупает и передает Подрядчику все комплектующие, необходимые для производства продукции. Комплектующие, передаваемые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, должны использоваться исключительно для производства продукции.
2.2. Заказчик передает комплектующие Подрядчику в месте нахождения последнего. Передача комплектующих по количеству и качеству осуществляется по акту, подписываемому представителями Заказчика и Подрядчика.
2.3. Комплектующие должны передаваться Подрядчику в таких количествах, которые Заказчик сочтет необходимыми и удовлетворяющими потребности Подрядчика для производства продукции. Первая передача комплектующих осуществляется не позже чем за _________ рабочих дней до даты начала производства продукции.
2.4. Если какая-либо партия комплектующих, переданная Заказчиком, не удовлетворяет требованиям спецификаций, Подрядчик письменно уведомит об этом Заказчика в течение ___ дней, считая с даты установления этого факта, и приложит письменные отчеты о произведенном Подрядчиком тестировании. Заказчик обязуется заменить указанные комплектующие в течение _________ с даты получения письменного уведомления. В этом случае должен быть согласован в письменной форме новый график производства продукции.
2.5. В конце каждого _______________, в котором имело место производство продукции, Подрядчик обязан представить Заказчику отчет, указывающий, какое количество переданных комплектующих было использовано при производстве продукции; количество комплектующих, хранящихся на учете и находящихся в процессе работы, а также количество продукции, поставленной Заказчику в течение отчетного периода.
2.6. Заказчик имеет право в любое время проводить проверку фактических запасов комплектующих, находящихся у Подрядчика.
СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику заказ на производство продукции, высылая его Подрядчику письмом, по факсу или с нарочным, в котором оговаривается тип и количество производимой продукции, а также указывается срок передачи готовой продукции Заказчику или третьим лицам.
3.2. Заказ считается принятым Подрядчиком, если его копия скреплена подписью уполномоченного представителя Подрядчика и передана по факсу или лично в руки надлежаще уполномоченному представителю Заказчика.
3.3. Подрядчик должен передать заказанную продукцию в указанные в заказе сроки.
3.4. Подрядчик передает готовую продукцию в адрес Заказчика или по реквизитам, указанным Заказчиком.
3.5. Подрядчик должен производить продукцию в строгом соответствии со спецификациями и согласно установленным требованиям. Изменения в спецификациях могут производиться исключительно с согласия Заказчика.
3.6. Заказчик может осуществлять проверку производственных помещений Подрядчика, с тем чтобы удостовериться, что продукция производится в соответствии со спецификациями.
3.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему комплектующих в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Заказчик оказывает Подрядчику техническое содействие, которое Заказчик считает необходимым для того, чтобы Подрядчик производил продукцию в соответствии со спецификациями.
СТАТЬЯ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
4.1. Подрядчик обязуется в целях обеспечения контроля качества осуществлять приемочный контроль, производственный контроль и заключительную проверку согласно установленным требованиям. Подрядчик несет ответственность за надлежащее осуществление таких проверок. Результаты всех тестов, включая отрицательные результаты, должны быть подытожены и документированы. Заказчик имеет право тщательно изучить эти документы.
4.2. Если продукция окажется требуемого качества, предписываемого спецификациями, то после надлежащего подписания ответственным лицом продукция признается выпущенной.
С каждой поставленной партией продукции Заказчик должен получить следующие документы:
- копию полного комплекта технической документации, выпускную декларацию с датой производства, номером и размером партии;
- сертификаты проверки продукции в виде выдержки из отчета о произведенной проверке;
- все другие документы, необходимые для поставки продукции согласно российскому законодательству.
Подрядчик должен получить от надлежащих структур Сертификат соответствия.
4.3. Партия продукции поставляется Заказчику только после того, как она пройдет тестирование, проверку и контроль, предусмотренные в спецификациях.
4.4. В случае если Заказчик выявит, что что-либо из переданной продукции не соответствует спецификациям или установленным требованиям, Заказчик должен оповестить об этом Подрядчика, который имеет право подвергнуть эту продукцию проверке и тестированию. Если Стороны не смогут прийти к соглашению относительно того, является ли продукция несоответствующей спецификациям или установленным требованиям, Стороны должны обратиться к независимому эксперту, который определит, является ли данная продукция несоответствующей. Его решение будет являться окончательным и обязательным для обеих Сторон. Все расходы, возникшие в связи с независимой экспертизой, должны быть отнесены на счет Стороны, которая вынесла неверное решение относительно соответствия или несоответствия данной продукции спецификациям и установленным требованиям.
4.5. Если будет установлено, что продукция не соответствует спецификациям и установленным требованиям, то Подрядчик обязан возместить стоимость несоответствующей продукции (включая расходы на приобретение комплектующих, поставленных Заказчиком) и расходы на перевозку несоответствующей продукции в складские помещения Заказчика или третьих лиц.
СТАТЬЯ 5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПРОДУКЦИЮ
5.1. Право собственности на все оборудование, комплектующие, поставляемые Заказчиком, и всю продукцию, произведенную по настоящему Договору, всегда сохраняется за Заказчиком. Подрядчик не приобретает никаких прав, прав собственности или доли в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, не сообразных с правом собственности Заказчика, включая, но не ограничиваясь, право наложения ареста на имущество, передачу собственности на любую долю имущества или любое его использование, за исключением тех случаев, когда это предусмотрено условиями настоящего Договора.
5.2. Оборудование остается собственностью Заказчика, но, пока оно находится в распоряжении или под контролем Подрядчика, Подрядчик должен нести за него ответственность. Подрядчик должен гарантировать, что оборудование содержится в должном порядке и рассматривается как собственность Заказчика. Подрядчик не приобретает никаких прав в отношении вышеуказанного и не должен предпринимать или допускать любых действий, несообразных с правом собственности Заказчика.
5.3. Если Подрядчик обнаружит дефект или неисправную работу оборудования, он должен обговорить с Заказчиком порядок действий и Стороны должны договориться относительно квалифицированного специалиста, который будет приводить в порядок, обслуживать, ремонтировать или производить замену оборудования.
СТАТЬЯ 6. ОПЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
6.1. Сумма, которая выплачивается Подрядчику за производство продукции, любая корректировка оплаты и условия платежа оговариваются в Приложении __ к настоящему Договору.
6.2. Заказчик компенсирует Подрядчику транспортные расходы на отправку готовой продукции в адрес Заказчика или указанных им третьих лиц.
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая любое из своих обязательств по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полном объеме.
7.2. В случае просрочки в поставке готовой продукции Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ рублей за каждый день такой просрочки. Неустойка считается признанной с даты направления претензии Заказчика Подрядчику.
СТАТЬЯ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. После прекращения действия настоящего Договора, по любой причине, Подрядчик обязан:
- незамедлительно возвратить Заказчику всю информацию, полученную в письменной форме согласно настоящему Договору, не оставляя у себя ни одной копии, и все неиспользованные комплектующие, а также продукцию;
- прекратить использовать все без исключения сведения относительно продукции и ее производства, предоставленные Заказчиком.
СТАТЬЯ 9. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Права и обязанности Подрядчика по настоящему Договору не могут передаваться ни в полном объеме, ни частично без предварительного письменного согласия Заказчика.
9.2. На протяжении срока действия настоящего Договора и в течение _______ после его прекращения Подрядчик обязан хранить сам и требовать от своих сотрудников сохранения конфиденциальности настоящего Договора и всех сведений, являющихся собственностью Заказчика и предоставленных в целях исполнения Договора.
9.3. Если невыполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору вызвано обстоятельствами или событиями непреодолимой силы, а именно: непредвиденной забастовкой рабочих, стихийными бедствиями, пожаром, землетрясениями, наводнениями, войной, мобилизацией или неожиданным призывом в армию в больших количествах, реквизицией, конфискацией, экспроприацией, государственными декретами, восстаниями, мятежами; повсеместной нехваткой транспортных средств, товаров или энергии, - то такие препятствия будут считаться обстоятельствами форсмажор и Стороны освобождаются от ответственности за задержки, обусловленные этими обстоятельствами; однако при условии, что Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, своевременно известит об этом другую Сторону. После того, как она послала извещение, эта Сторона должна приложить максимум усилий, для того чтобы смягчить последствия таких обстоятельств непреодолимой силы и как можно быстрее исправить ситуацию.
9.4. Любые извещения, запросы и другие методы сообщения должны производиться в письменной форме и считаться должным образом оформленными в том случае, когда они доставляются лично в руки или отправляются заказным письмом, когда имеется квитанция или расписка о получении, оплачены почтовые расходы и подготовлена отправка по соответствующим адресам Сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который любая из Сторон вправе сообщить письменно в соответствии с данной статьей, при условии, что уведомления о перемене адреса будут действительными только после их получения.
9.5. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.6. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в связи с исполнением, нарушением, аннулированием или недействительностью Договора, должны разрешаться ____________________________.
9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик:

__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
__________________________ ______________________________
М.П. М.П.

КОНТРАКТ N ______

(договор подряда)

на изготовление изделия из комплектующих Заказчика

(оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности

результата работ)

г. __________ "__"__________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на основании законов РФ), в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и действует по законам ____________), в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях и своими силами ________________ (далее - изделия) в количестве _________, именуемые в дальнейшем "результат работ", используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: _________________.

1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.

1.3. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.

1.4. После окончания выполнения работ готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.

1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику.

1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.

1.7. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней. В случае просрочки получения принятых Заказчиком готовых изделий оплата за их хранение составляет ______ (__________) руб., в том числе НДС - _____ (_________) руб.

1.8. Готовые изделия, не полученные Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.

2. КАЧЕСТВО

2.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

Дополнительные требования по качеству: _________________________.

2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

2.3. В течение ____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Подрядчика готового для передачи результата работ Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование изделий. По результатам осмотра и тестирования сторонами составляется соответствующий акт.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена результата работ по настоящему Контракту составляет ____ (_________) условных единиц за одно готовое изделие, в том числе НДС - __% (______ у.е.); общая стоимость составляет _____ (_______) условных единиц. Одна условная единица эквивалентна ______ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

3.2. Всего по настоящему Контракту Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость результата работ в размере ______ (_____________) у.е., в том числе НДС - __% (___________ у.е.). Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

3.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.

3.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.2 Контракта суммы денежных средств на счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в течение ______ дней после подписания Контракта.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту и передать Заказчику результат работ в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Контракта. При этом Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Контракта.

4.3. Заказчик вправе принять результат работ на складе Подрядчика, расположенном по адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Подрядчика согласно п. 4.2 Контракта и оплаты причитающихся Подрядчику денежных средств.

4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения готовых изделий на складе Подрядчика, которая определяется датой подписания Сторонами акта приема-передачи и накладной.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.

5.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: _________________________, и на упаковку: _______________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.3 Контракта) в размере ____% от стоимости каждого готового изделия (п. 3.1 Контракта), которое должно было быть передано в указанный срок, за каждый день такой просрочки.

6.2. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

6.4. Заказчик с момента получения счета от Подрядчика несет ответственность за нарушение сроков, установленных п. 3.4 Контракта, в размере ___ % от стоимости каждого изделия (п. 3.1 Контракта), которое готово к передаче его Заказчику в установленном порядке, за каждый день такой просрочки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________. Применимым правом является право Российской Федерации.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. Текст и условия настоящего Контракта являются конфиденциальными.

10.5. Настоящий Контракт подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Контракта.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Заказчик:

____________/______________/ ______________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)